Типовая форма договора (контракта) на проведение работ по монтажу, настройке, модернизации (доработкам) - образец 2016 года

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

3. Выполняемые Исполнителем работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам и другим документам (указывается конкретный нормативный документ).

4. Техническая приемка выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком или таможенным органом, в котором производятся работы, по доверенности, выданной Заказчиком.

Техническая приемка оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Заказчиком или таможенным органом по доверенности Заказчика, утверждается начальником таможенного органа. Акт сдачи-приемки является основанием для оплаты выполненной работы.

5. Датой исполнения обязательств по договору считается дата приемки выполненных работ на объекте, указанная в акте сдачи-приемки, утвержденная начальником таможенного органа, составленном в соответствии с п. 4.

6. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик обязуется принять работу в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести ее оплату.

3. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

8. Корректировка договорных оптовых цен допускается в случаях введения в период действия договорных оптовых цен новых государственных актов или изменений в действующие государственные акты, влияющих на изменение затрат на выполнение работы, а также с учетом изменения цен на сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и др.

9. Стоимость работ при взаиморасчетах увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке в соответствии с законом Российской Федерации. При этом в расчетных документах сумма НДС указывается отдельной строкой.

10. Заказчик за 20 дней до начала проведения работ по настоящему Договору производит поквартально выплату аванса Исполнителю в размере ____% <*> от стоимости работ, предусмотренных к выполнению в текущем квартале.

<*> Размер процента устанавливается по согласованию сторон.

В случае несвоевременности перечисления аванса Исполнителю предоставляется право на получение банковского кредита с возмещением платы за кредит Заказчиком <*>.

<*> Выдача аванса головному исполнителю работ производится Заказчиком при наличии соответствующего разрешения на авансирование работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Оплата работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки, оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12. При несвоевременной поставке технологического оборудования, задержке строительных работ, неудовлетворительном инженерном обеспечении, необходимости проведения доработок аппаратуры или изменения в технической документации, необеспеченности жильем сроки выполнения работ уточняются по согласованию сторон.

13. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по его вине при выполнении работ.

В случае неустранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере ____% стоимости работ, подлежащих исправлению.

14. В случае полного или частичного невыполнения договора одной из сторон последняя обязана возместить причиненные в результате этого убытки.

15. За несвоевременную приемку работ Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере ____% договорной цены за каждый просроченный день и дополнительно ____% при просрочке более ____ дней.

16. За просрочку оплаты платежного требования Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере ____% суммы просроченного платежа за каждый просроченный день просрочки.

17. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

18. Все споры, возникшие при заключении и исполнении договоров, подлежат рассмотрению в установленном порядке.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (ПУНКТЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

ВНОСЯТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА РАБОТ)

19. Исполнитель проводит работы по учтенной рабоче - настроечной документации и поставляет для проведения монтажно-настроечных работ по настоящему Договору ЗИП, КИП, стенды, специнструмент, расходные материалы и нестандартизированное оборудование по ведомостям, согласованным с Заказчиком по номенклатуре и нормам. Порядок поставки, учета, расхода ЗИП, КИП, нестандартизированного оборудования определяется ОСТ В-4ГО.065.200-82, разделы 2 - 3.

Неиспользованный настроечный ЗИП, инструмент, в отдельных случаях стендовое оборудование по решению Заказчика передается таможенному органу по акту. Акт утверждается начальником таможенного органа.

20. Исполнителю предоставляется право досрочного выполнения монтажно-настроечных работ.

21. Исполнитель обязуется соблюдать применительно к выполняемым работам специальные требования директивных документов.

22. На период выполнения работ Заказчик:

22.1. Обеспечивает поставку технологического оборудования в согласованные сторонами сроки. При задержке поставки срок исполнения соответствующих работ переносится на время задержки или работа выводится из ведомости исполнения, если задержка выходит за срок действия договора.

22.2. Предоставляет Исполнителю жилую площадь в гостиницах, общежитиях или жилых домах, переоборудованных под общежития гостиничного типа, в количестве ____ мест, при уменьшении количества мест для жилья, предоставляемого Заказчиком, решается вопрос уменьшения объема работ, выполняемого Исполнителем, путем исключения ряда работ из ведомости исполнения.

22.3. Обеспечивает специалистов Исполнителя в местах проведения работ медицинским обслуживанием с оформлением листков нетрудоспособности.

22.4. Обеспечивает Исполнителя местами в дошкольных и школьных учреждениях, а Исполнитель оказывает помощь этим учреждениям.

22.5. Обеспечивает специалистов Исполнителя трехразовым ежедневным питанием в столовых (буфетах) таможенных органов за наличный расчет.

22.6. Предоставляет право специалистам Исполнителя пользоваться соцбытучреждениями на общих основаниях с постоянным составом таможенных органов.

22.7. При сменной или круглосуточной работе обеспечивает функционирование в технической зоне буфета в вечернее и ночное время.

22.8. Обеспечивает Исполнителя всеми видами связи, имеющимися на местах выполнения работ.

22.9. Предоставляет для транспорта Исполнителя помещения, охраняемые стоянки и право пользования имеющимися сооружениями для профилактического обслуживания и ремонта автотранспорта Исполнителя.

22.10. В пределах фондов, переданных Исполнителем, обеспечивает его автотранспорт ГСМ.

22.11. Обеспечивает на местах проведения работ безопасные условия труда и пожарную безопасность.

22.12. Обеспечивает Исполнителя помещениями для размещения вспомогательных подразделений и их охрану.

23. При проведении работ по настоящему Договору используется ЗИП эксплуатационный и ЭД в порядке, определенном "ГОСТ В-24988", "Положением по объекту" или дополнительными решениями.

24. Для проведения работ по ремонту аппаратуры Исполнитель имеет право, при необходимости, привлекать заводы - изготовители.

25. В случае прекращения работ по договору по инициативе Заказчика последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в договорной цене.

Договор на доработку оборудования

Судно должно находиться и оставаться на риск, ответственность и счет Заказчика в течение всего периода независимо от того, находится ли оно на верфи Исполнителя или нет. название судоходства IV. Исполнитель должен, пока судно находится на верфи Исполнителя до завершения Работ, застраховаться и получить страхование переходного риска, которое покрывает следующее Работа, которая включает, но не ограничивается этим, все имущество, предназначенное для производства Работ, и\или судно со всеми материалами, машинами, оборудованием, полуфабрикатами, проводимыми работами, чертежами, планами, техническими требованиями, образцами для производства переоборудования, независимо от того, находятся ли они на верфи Исполнителя или на территории поставщика или субподрядчика или на пути к этим местам.

Результаты испытаний и данные измерений должны быть включены в Протокол Испытаний, ________ копии которого должны храниться на борту судна. Москва 09 января 2008 года ООО «____», именуемое в дальнейшем " Заказчик", в лице генерального директора ____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «____», именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице генерального директора ____, действующего на основании Устава, с другой стороны договорились о следующем 1. Заказчик должен обеспечить безопасность и возместить убытки Исполнителю, агентам, служащим, обслуживающему персоналу, представителям, поставщикам и\или субподрядчикам Исполнителя при предъявлении любого иска третьим лицом, включая агентов команду, служащих, обслуживающий персонал, представителей, поставщиков и\или субподрядчиков Заказчика, в связи с исполнением Исполнителем настоящего Контракта, в случае ив пределах, когда такой иск отличается и\или превышает ответственность Исполнителя по отношению к Заказчику как предусмотрено в настоящем Контракте.

Вступление в силу Контракта 2. Период для завершения Работы должен быть установлен в _______________ календарных дней от даты приобретения судна на судоверфь Исполнителя, при условии, что Заказчик должным образом исполнит свои Обязательства согласно настоящего Контракта, как например, но не ограничиваясь этим 1 своевременный приход Судна на верфь Исполнителя, как предусмотрено в настоящем Контракте и в Технических требованиях, в чистом и дегазованном виде и во всех отношениях готового к проведению Работ, 2 своевременная и правильная постановка оборудования, материалов и информации Исполнителю как предусмотрено в Технических требованиях, 3 своевременная и правильная оплата Договорной Цены.

Любая сумма, подлежащая оплате Исполнителю в силу настоящего Контракта, должна быть оплачена в соответствующие сроки, указанные выше, без каких-либо издержек для Исполнителя. В цену не включаются Расходы, связанные с обеспечением безопасности судна, его обслуживанием, а также расходы по обеспечению надзора за Работами.

В соответствии с КРЕДИТНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ Банк __________________ как Кредитор будет уполномочен и обязан безотзывно производить платежи, согласно Статье 6 настоящего Контракта, путем авансов Исполнителю после представления необходимых документов в соответствии с требованиями настоящего Контракта. Заказчик обязан своевременно оплатить выполненные Исполнителем работы.Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. г. Испытания 22.

В цену включаются Расходы, связанные с буксировкой/лоцманской проводкой судна в и вне верфи Исполнителя, включая постановку в сухой док, швартовые операции, сдаточные испытания и другие расходы, согласно Техническим требованиям. Заказчик передает, а Исполнитель принимает заказ на модернизацию/переоборудование судна "__________________", построенного на ___________________ Судостроительном заводе под Заводским номером __________, именуемое в дальнейшем " Судно".

Исполнитель уведомляет Заказчика не позже чем за один день о времени начала испытания или проб. Заказчик вносит предоплату в размере 100% на расчетный счет Исполнителя. Договор на доработку оборудования

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 4.1. Исполнитель должен иметь право требовать дополнительного времени, необходимого для окончания Работ, если объем Работ или поставки необходимого оборудования для дополнительных работ, указывают на необходимость дополнительного времени.

VIII Штраф 14. Исполнитель выполняет работы по модернизации следующей технику Подписи сторон Акт приема-передачи выполненных работ по договору № ____ на выполнение работ по модернизации оборудования от ____ года г.

Все агенты Заказчика, экипаж, служащие, обслуживающий персонал, представители Заказчика, поставщики и\или субподрядчики, находятся на Судне и\или на верфи Исполнителя на собственный риск Заказчика и за счет Заказчика. Любая задержка оплаты Исполнителю автоматически продлевает Дату Завершения работ на период, равный периоду задержки оплаты.

Исполнитель берет на себя обязательство выполнить модернизацию и переоборудование, в дальнейшем называемое " Работа", своей собственной силой, своими субподрядчиками, своими материалами и средствами обслуживания, в полном объеме и в соответствии с Техническими требованиями, которые приложены к настоящему Контракту Приложение 1 и которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. Договорная цена 5. Во всех случаях, в которых Исполнитель, несмотря на предыдущее условие Статья 31, обязан оплатить убытки, эта ответственность не должна превышать ____% от стоимости выполненной работы, как следствие которой или в связи с которой было вызвано повреждение или сумма Dfl.

Контракт No. Гарантия 34. Арбитраж 37. Страхование должно быть принято на общих основаниях с учетом переоборудования судов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН Приложения к договору 1. Заявление о примирение сторон образец

Договор на доработку оборудования. Оценка: 58 / 100 Всего: 391 оценок.

Договор подряда на модернизацию оборудования

• МАРИНАГИД / thread / Договор подряда на модернизацию оборудования | Просмотров: 14546 | #44939

Срок выполнения работ — __ рабочих дней с момента получения предоплаты. согласно п. Исполнитель обязуется выполнить работы по модернизации компьютерного оборудования. установке комплектующих и программного обеспечения. а Заказчик - принять и оплатить такие работы на условиях. предусмотренных настоящим договором. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик вносит предоплату в размере 100% на расчетный счет Исполнителя! Исполнитель обязуется произвести модернизацию компьютерного оборудования. комплектующих изделий. а так же программного обеспечения в объемах. согласованных сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. При выполнении работ Исполнитель руководствуется действующими ГОСТами. нормами. правилами РФ. а также соответствующими лицензионными соглашениями на устанавливаемое оборудование.
Расчеты за выполнение работ и используемые при этом комплектующие и программное обеспечение производятся на основании выставленного Исполнителем счета. ООО « ____", именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____, действующего на основании Устава. с одной стороны. и ООО « ____", именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице генерального директора ____, действующего на основании Устава. с другой стороны договорились о следующем: 2! Исполнитель устанавливает на технику Заказчика следующее программное обеспечение: Акт приема-передачи выполненных работ по договору № ____ на выполнение работ по модернизации оборудования от ____ года г. Вместе с результатом выполненных работ Исполнитель обязуется предоставить Заказчику все необходимую документацию для эксплуатации модернизируемого оборудования договор подряда на модернизацию оборудования. ООО « _________", именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора _________, действующего на основании Устава. с одной стороны. и ООО « _________", именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице генерального директора _________, действующего на основании Устава. с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ООО « ____", именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____, действующего на основании Устава. с одной стороны. и ООО « ____", именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице генерального директора ____, действующего на основании Устава. с другой стороны составили настоящий Акт о следующем: 2.
За неисполнение и ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность. предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством РФ!
Все приложения. изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае. если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами… Работы. выполненные Исполнителем и используемые при этом комплектующие и программное обеспечение оплачиваются Заказчиком по ценам. указанным в Приложении № 1 к настоящему договору! Наименование техники. выполняемых работ и используемых при этом комплектующих и программного обеспечения определяется в приложениях к настоящему договору. Исполнитель установил на технику Заказчика следующее программное обеспечение: Итого. стоимость работ по Договору составила ____руб. Основанием для окончательного расчета за все выполненные Исполнителем работы и используемые при этом комплектующие и программное обеспечение по настоящему договору является « Акт о приемке выполненных работ» или « Товарная накладная», подписанные Заказчиком. Споры. возникшие между сторонами при выполнении обязательств по договору. разрешаются путем переговоров; в случае не достижения соглашения они подлежат рассмотрению в арбитражном суде. причем решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах — по одному для каждой стороны

Договор подряда на. за ненадлежащее качество используемых им материалов/оборудования. (С ПЕРЕДАЧЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ В. НА МОДЕРНИЗАЦИЮ. ДОГОВОР ПОДРЯДА НА.

договор подряда на модернизацию оборудования. Рейтинг: 96 / 100
при: 31 голосах.

Юридические услуги

ДОГОВОР N ________

подряда на выполнение работ по модернизации лифтов

"___"_________ ____ г.

______________ именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________, действующ___ на основании ________ и лицензии N _______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации лифтов по адресам, указанным в Приложении, в количестве __ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, условиями конкурса, договора, проектно-сметной документацией, а Заказчик - принять и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты, завершены и произведены в соответствии с графиками производства работ, являющимися неотъемлемой частью договора, в срок с _______ ____ г. по _______ ____ г.

2.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в график производства работ, которые могут повлиять на продолжительность модернизации и ее стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по модернизации лифтов по договору определяется договорной ценой, рассчитанной на основании утвержденной сметной документации, и условиями конкурса и составляет ______________, оборудование ____________, стоимость работ по подп. 4.1.3 - _________, НДС - __%: _______________ рублей.

3.2. Если объемы работ в ходе строительства превысят проектное количество, обе стороны примут меры к их уточнению путем письменного соглашения об изменении первоначальной стоимости, сроков производства работ или одного из этих параметров.

3.3. Оплату превышения расходов, в основе которых не лежит письменное дополнительное соглашение к настоящему договору, берет на себя Подрядчик.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Подрядчика.

Подрядчик обязуется произвести модернизацию существующих лифтов по адресам согласно утвержденному титульному списку. С этой целью Подрядчик выполнит следующие работы:

4.1.1. Подготовит и предоставит Заказчику проектную документацию, а также необходимую документацию для сдачи в эксплуатацию модернизируемых лифтов (внесение изменений в техническую документацию существующих лифтов, корректировка паспортов и т.п.) и в срок за 15 дней до начала производства работ передаст Заказчику.

4.1.2. Обеспечит заказ, изготовление, упаковку, доставку и охрану оборудования и материалов на объекты модернизации.

4.1.3. Выполнит демонтажные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы в сроки, предусмотренные утвержденными графиками производства работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

4.1.4. Обеспечит безопасное проведение работ в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ.

4.1.5. Предоставит техническую гарантию на выполненные работы в соответствии с конкурсом - не менее 12-ти месяцев с момента подписания "Акта приемки выполненных работ".

4.1.6. Информирует Заказчика за 3 дня до срока о сдаче объекта в эксплуатацию.

4.1.7. Не позднее чем за 15 дней до начала каждого квартала представит на рассмотрение Заказчика графики производства работ.

4.2. Обязательства Заказчика.

4.2.1. Осуществляет технический надзор за производством работ, их качеством и сроками выполнения в соответствии с согласованными сторонами поквартальными графиками производства работ.

4.2.2. Своевременно производит оплату за оборудование, строительно-монтажные работы и проектно-сметную документацию в соответствии с п. 5 настоящего договора.

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

Заказчик производит поэтапную оплату по настоящему договору в виде перечисления Подрядчику следующим образом:

5.1. Оплата за оборудование производится Заказчиком по счетам Подрядчика с поадресной расшифровкой, с приложением копий счетов завода-изготовителя. Стоимость и состав комплекта оборудования должны соответствовать утвержденному Заказчиком пакету модернизации. Все изменения по составу и стоимости комплекта оборудования Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком.

5.2. Заказчик производит расчеты за выполненные работы платежным поручением. Подрядчик представляет отчеты по выполненным объемам работ до 25 числа каждого месяца. В случае несоблюдения указанного срока Заказчик вправе не принимать счета к оплате.

5.3. Основанием для окончательной оплаты всех выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору является "Акт о приемке выполненных работ".

5.4. Работы, выполненные после истечения предусмотренных в графике производства работ сроков, должны оплачиваться по ценам, действовавшим в период указанных сроков.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

6.1. Оборудование, материалы и комплектующие изделия по настоящему договору поставляются комплектно Подрядчиком в сроки не более 4-х недель с момента оплаты с представлением Заказчику калькуляции стоимости.

Подрядчик предоставляет Заказчику до 28 числа каждого месяца справку о поступлении на склад оплаченного Заказчиком оборудования.

6.2. Подрядчик освобождается от ответственности, если задержки в производстве или поставке явились следствием форс-мажорных обстоятельств в соответствии с п. 9 настоящего договора.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. По окончании работ по модернизации лифта Подрядчик обязан предъявить лифт комиссии в составе представителей Подрядчика, Заказчика, владельца лифта, эксплуатирующей организации и Инженерно-консультационного центра (ИКЦ). По результатам предъявления составляется акт-сертификат в соответствии с требованием п. 10.6 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ).

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ

8.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать стандартам, нормам и правилам Российской Федерации на момент выполнения настоящего договора.

8.2. Подрядчик гарантирует использование применяемого оборудования высокого качества, а также надлежащий уровень демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

8.3. Гарантийный срок предоставляется на период в соответствии с условиями конкурса, но не менее 12-ти месяцев с даты ввода в эксплуатацию модернизируемого лифта.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов или недоделок Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением сторонней организации, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как действия правительства и других государственных органов, запреты на импорт или экспорт, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушения общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению настоящего договора.

9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме, о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств.

9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, частичного или полного, без обязательного возмещения убытков, известив об этом другую сторону.

10.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством РФ.

10.2. За просрочку платежей по вине Заказчика, предусмотренных п. 5 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере _% за каждый день от суммы просроченного платежа, но не более _% от этой суммы.

10.3. За просрочку поставки оборудования Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере _% от стоимости недопоставленного оборудования.

10.4. В случае невыполнения, по вине Подрядчика, физических объемов работ за квартал согласно графику производства работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере _% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ, если это не было следствием обстоятельств непреодолимой силы. При повторном невыполнении объемов работ следующего месяца договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке.

10.5. Уплата штрафа за ненадлежащее исполнение обязательства не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

10.6. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Споры, возникшие между сторонами при выполнении обязательств по договору, разрешаются путем переговоров.

В случае недостижения соглашения споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

12.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.3. Ни одна из сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

12.4. Расторжение договора допускается только по обоюдному согласию сторон, оформленному в письменной форме, или в одностороннем порядке по инициативе Подрядчика или Заказчика в случае систематического нарушения другой стороной условий настоящего договора.

12.5. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между сторонами по вопросам, изложенным в настоящем договоре, имевшие место до вступления договора в силу, считаются недействительными с момента его вступления в силу.

12.6. Подрядчик имеет право в рекламных целях ссылаться на имя Заказчика и по согласованию с Заказчиком демонстрировать данный лифт другим заказчикам.

12.7. Не позднее чем за три календарных дня Подрядчик должен предупредить Заказчика о дате начала производства работ. Начало производства работ оформляется Актом передачи объекта от владельца, Заказчика и эксплуатирующей организации Подрядчику.

13. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор вступает в силу с "___"________ ____ г. и действует по "___"____________ ____ г.

13.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Образцы документов, договоров, типовых должностных инструкций, исковых заявлений, контрактов и т

Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе
В данном разделе собрана интересная информация (Образцы документов, договоров, должностных инструкций, исковых заявлений и т.д.). которая доступна для скачивания абсолютно бесплатно.
ДОГОВОР - образцы договоров
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - типовые должностные инструкции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - образцы исковых заявлений
КОНТРАКТ - образцы контрактов
ОБРАЗЕЦ - образцы и формы разные
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - требования к квалификации сотрудника

Блог о бодибилдинге Бодибилдинг, производители спортивное питание, фитнес и стероиды с отзывами и рекомендации, правильная нагрузка, питание и тренировки,

Каталог стоматологий в Челябинске и области Стоматологии в Челябинске с отзывами и рейтингом, сделай правильный выбор,

Большой каталог с уникальными готовыми Сочинениями Сочинения и изложения, краткие содержания и характеристики героев скачать бесплатно школьные работы, для 5,6,7,8,9,10,11 классов, сочинения на Украинском и Английском

Выбор районов города, отзывы о работе застройщиков, сравнения, где купить квартиру в Краснодаре Переезд в Краснодар, покупка квартиры и выбор места и района города помощь советы для желающих переехать, форум о Краснодаре и Краснодарском крае, снять арендовать жилье

Отдых в Сочи, п.Лоо, снять комнату, номер в июне, в июле, августе на море Гостевой дом Вишневый в Сочи цены на проживание, достопримечательности, бронирование гостиницы, подробности о Сочи и Лоо

Документы, бланки, образцы на сайте, скачать, бесплатно, формы, шаблоны Бланки договоров, должностных инструкций, образцы судебных исков Договора купли-продажи акций, недвижимости между физическими лицами и инструкции на разничные должности от бухгалтера и кладовщика до директора оптовой фирмы

Комплекты постельного белья, красивое с рисунком, из поплина и бязи с доставкой по городу Краснодару Интернет магазин постельного белья с доставкой по Краснодару и Сочи КПБ, купить, заказать, стоимость и цену смотрите на сайте по постельному белью, выбор размеров и цветов

Заказать доставку женской менструационной чаши в России по городам Менструальная чаша купить, привезти доставить, капа для месячных доставка, купить, заказать, дешево с гарантией, новое в женской гигиене, выбор и отзывы женщин

Банк требует застраховать ипотеку, оформи страховку на ипотечную квартиру, дом Страхование ипотеки в Челябинске и Копейске минимальные тарифы по страхованию, мы предложим дешевле, чем в Сбербанке, у нас минимальная комиссия

ДОГОВОР - образцы договоров
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - типовые должностные инструкции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - образцы исковых заявлений
КОНТРАКТ - образцы контрактов
ОБРАЗЕЦ - образцы и формы разные
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - требования к квалификации сотрудника

Реклама на сайте: