Договор на разработку программного обеспечения

ДОГОВОР
на разработку программного обеспечения

г. ___________
"___"_________ ____ г.

____________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, действующ__ на основании ________________________, с одной стороны, и _________________________________ в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по настоящему Договору разработать и передать Заказчику программное обеспечение _________________________________________, с прилагаемой документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Исключительное право на разработанное по настоящему Договору программное обеспечение принадлежит ________________________________ .
--------------------------------
Ст. 1296 ГК РФ:
В случае, когда исключительное право на программу для ЭВМ принадлежит заказчику, исполнитель вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такую программу для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
В случае, когда в соответствии с Договором между исполнителем и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ принадлежит исполнителю, заказчик вправе использовать такую программу или такую базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Утвердить техническое задание на разработку программного обеспечения.
2.1.2. Предоставить Исполнителю все необходимые материалы для проведения работ в сроки, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Своевременно оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выполнить работы, указанные в техническом задании в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.2. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение испытательного срока.
2.3. Заказчик не имеет права менять по своему усмотрению программный код разработанного программного обеспечения.
2.4. Заказчик не имеет права продавать разработанное программное обеспечение третьим лицам без согласия Исполнителя.
2.5. По окончании работ Исполнитель устанавливает испытательный срок на разработанное программное обеспечение. В течение испытательного срока Исполнитель обязан обучить работе с программным обеспечением представителя(ей) Заказчика и оказывать бесплатную консультационную помощь.
2.6. Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за Исполнителем.
2.7. Авторские права на разработанное программное обеспечение и алгоритмы остаются за Исполнителем.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Договорная стоимость работ каждого этапа разработки определяется в Протоколе согласования договорной цены (Приложение N _____).
3.2. После окончания работ Заказчик в течение _____ дней принимает работы и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ. На основании подписанного Акта Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату выполненных работ.
3.3. Оплата счета производится путем ___________________________________ не позднее _______ дней с момента выставления счета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За нарушения обязательств по данному Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При установке программного обеспечения ответственность за невыполнение условий лицензионных соглашений возлагается на Заказчика.
4.3. Споры и разногласия между Сторонами по данному Договору разрешаются путем переговоров и соглашений, а в случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчиком Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере _________% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.5. В случае нарушения сроков выполнения работ и передачи программного обеспечения Заказчику Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере _____% от стоимости невыполненной своевременно работы.

5. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
5.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся путем составления дополнительных двусторонних соглашений, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.2. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомить другую сторону об изменении своего местонахождения или банковских реквизитов не позднее 3-х дней после наступления изменений.
6.3. На выполненные работы Исполнитель устанавливает испытательный срок ____ месяца. В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках утвержденного технического задания.
6.4. Исполнитель гарантирует работу программного обеспечения в соответствии с требованиями, изложенными в техническом.

Внимание! Полная версия данного документа так же, как и других 1971 документа. присутствует в платной оффлайн версии базы данных договоров. Её стоимость 900 рублей. Оплата удобными для Вас способами. Существует демо-версия .

Договор разработки программного обеспечения - скачать образец, бланк

По договору на разработку программного обеспечения исполнитель принимает обязательство исполнить работы и оказать услуги по разработке программного обеспечения (затем программное обеспечение), а заказчик обязуется принимать разработанную программу и оплатить вознаграждение.

Программное обеспечение является объективной формой представления совокупности команд и данных, которые предназначены для функционирования ЭВМ и прочих компьютерных устройств.

Под разработкой программного обеспечения подразумевается процесс, который направлен на поддержание и создание работоспособности, надежности и качества ПО, применяя методологию, технологии и практики из математики, информатики, управления проектами, инженерии и прочих областей знания.

Договор на разработку программы по свое правовой природе является взаимным, консенсуальным, возмездным.

Договор на разработку программного обеспечения является одним из видов договора подряда и к нему применяют общие нормы главы 37 Гражданского Кодекса РФ.

Предметом договора является обязанность исполнителя произвести работы по разработке программного продукта. Програмнное обеспечение является интеллектуальной собственностью, то есть итогом интеллектуального труда, что позволяет тем самым правообладателю распоряжаться исключительным правом на программное обеспчеение соответственно со статьей1229 Гражданского Кодекса РФ.

Сторонами в договоре на разработку программного обеспечения выступают заказчик и исполнитель. Заказчиком может стать любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо. Исполнителем может выступать какие-либо индивидуальный предприниматель, физическое лицо, юридическое лицо.

В согласии с пунктом 1 статьи 1228 Гражданского Кодекса РФ изначально исключительное право на программный продукт принадлежит автору, которым может стать лишь физическое лицо. Однако исключительное право на программное обеспечение можно передать другим лицам (индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу) по основаниям, которые установлены законом РФ (пункт 3 статьи 1228), а именно лицензионным договором и договором об отчуждении исключительного права (статья 1233 Гражданского Кодекса РФ).

Согласно статьи 1297 Гражданского Кодекса РФ, когда по соглашению сторон исключительное право на программное обеспечение принадлежит:

• исполнителю, то заказчик имеет право, когда договором не предусматривается другое, использовать программное обеспечение на условиях неисключительной (простой) лицензии за весь срок действия исключительного права без выплаты за это использование добавочного вознаграждения;
• заказчику, то исполнитель имеет право применять созданное им программное обеспечение для собственных нужд на условиях безвозмездной неисключительной (простой) лицензии за весь срок действия исключительного права).

Договор на программное обеспечение имеет такие существенные условия:

1. Предметом является список работ по разработке программного обеспечения на основании технического задания.

2. Периодичность осуществления и сроки проведения оказываемых услуг,.

3. Цена – стоимость оказываемых услуг и порядок оплаты. Может отражаться как в договоре, так и в Смете — приложении к нему.

4. Обязательства сторон. Исполнитель по заданию Заказчика исполняет работы по разработке программного обеспечения, а Заказчик принимает итог работ и оплачивает его.

Еще в образце договора на создание программного обеспечения можно указать другие условия – ответственность сторон, срок действия соглашения, порядок расторжения и изменения договора, форс-мажор и так далее.

Скачать образец договора разработки программного обеспечения в формате .doc

Договор разработки программного обеспечения — соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.

Понравился образец договора? Можно скачать бесплатно или сохранить в .doc, чтобы не потерять.

Договор аренды квартиры

Договор дарения автомобиля

Договор на куплю-продажу квартиры

Договор подряда возмездного оказания услуг

Договор дарения доли квартиры

Договор дарения (квартиры после смерти)

Договор дарения имущества

Договор дарения денежных средств

Договор дарения дома

Договор дарения земельного участка

Договор дарения квартиры

Договор аренды нежилого помещения

Договор аренды жилого помещения

Договор социального найма жилого помещения

Договор найма квартиры

Договор строительного подряда

Договор аренды земельного участка

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением

Договор безвозмездного пользования жилым помещением

Договор аренды оборудования

Договор аренды комнаты

Договор аренды гаража

Агентский договор на оказание услуг

Договор безвозмездного пользования имуществом

Договор доверительного управления имуществом

Договор о полной материальной ответственности

Договор ответственного хранения

Договор займа между физическими лицами

Договор беспроцентного займа

Договор поставки оборудования

Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта

Подпишитесь на наши новости

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Договор на разработку программного обеспечения

г. Чебоксары «__»___________ 2014 г.

_______________________________________, в лице _______________________________, действующий на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ООО "КСК-СОФТ", в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по разработке программного обеспечения “Система _____”. а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Объем оказываемых услуг:

1.2.1. Разработка технического задания.

1.2.2. Разработка программного обеспечения в соответствии с техническим заданием.

1.2.3. Установка и передача Заказчику программных модулей.

1.3. Услуги оказываются поэтапно в следующем порядке:

1.3.1. Этап 1: Разработка Технического задания

1.3.2. Этап 2. Разработка Программного обеспечения.

1.3.3. Этап 3. Установка и передача Заказчику программных модулей.

1.4. Срок оказания услуг:

1.4.1. Этап 1: срок выполнения работ - __ календарный день с момента получения аванса, согласно п. 2.2.1. настоящего договора.

1.4.2. Этап 2: Сроки начала оказания услуг, сумма сроки выполнения отдельных этапов работы и конечный срок выполнения работ согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Содержание и объем работ, и иные требования к выполняемым в соответствии с настоящим договором услугам, определяются Техническим заданием.

1.4.3. Этап 3. Установка и передача Заказчику программных модулей производится в течение 5 календарных дней с момента получения Исполнителем оплаты в размере 100 % за выполненные услуги этапа 2 (п. 1.3.2. 2.2. Договора).

1.5. Услуги по каждому этапу считаются оказанными с момента подписания Акта оказания услуг (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.6. С момента полной оплаты услуг, выполняемых по настоящему договору, Исполнитель передает Заказчику исключительные/ неисключительные права на разработанное программное обеспечение. Исполнитель оставляет за собой право использовать, разработанное по настоящему договору, ПО.

2.Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Оплата услуг по настоящему Договору за этап 1 производятся в размере ___________ рублей в следующем порядке:

2.2.1. Аванс в размере ________________ рублей оплачивается Заказчиком в течение трех календарных дней с момента выставления счета на оплату.

В случае задержки проведения авансового платежа, срок выполнения работ по договору продлевается на время задержки платежа.

2.2.2. Оплата оставшейся стоимости услуг в размере __________________ рублей производится Заказчиком в течение пяти календарных дней после подписания акта оказания услуг для этапа 1 (п. 1.4.1.).

2.2. Размеры оплат за выполнение работ по этапу 2 согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. Размеры оплат за выполнение работ по этапу 3 согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4. Цена Договора включает в себя все сопутствующие расходы (налоги, сборы и другие обязательные платежи).

3.Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги по настоящему Договору в полном объеме.

3.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившие качество услуг, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Исполнителю.

3.1.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений Техническое задание, если они не противоречат условиям настоящего договора.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

3.1.5. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, к которой он получит доступ при заключении настоящего Договора, как в ходе его исполнения, так и после прекращения его действия.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.2.2. Исполнитель имеет право приостановить или прекратить выполнение работы в случае неоплаты уже выполненных этапов. При этом Заказчик выплачивает Исполнителю фактически произведённые затраты.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. При необходимости для исполнения настоящего договора до начала выполнения работ передать Исполнителю исходную документацию. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

3.3.2. Осуществить приемку и оплатить оказанные услуги, в соответствии с настоящим договором.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по исполнению настоящего договора.

3.4.2. Решать спорные вопросы по исполнению настоящего Договора в претензионном и судебном порядке.

4.Требования к технологии оказания услуг

4.1. Программное обеспечение “С истема ______” предназначено ______.

4.2. Основное назначение программы – _____________________________.

4.3. Программное обеспечение представляет собой _клиент-серверное приложение для управления устройствами МФУ.

5.Приемка услуг

5.1. Приемка оказанных услуг на соответствие их объему и качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно. Результаты приемки оказанных услуг отражаются в Акте оказания услуг (Приложение 1).

5.2. Для приемки услуг по каждому этапу Исполнитель передает Заказчику Акт оказания услуг.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта оказания услуг обязан подписать его или предоставить мотивированный отказ от приемки услуг.

5.4. В случае мотивированного отказа (в течение не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения акта оказания услуг и отчетных документов по договору (этапу работ) Заказчика от приемки выполненных работ (этапа работ), Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.5. В случае досрочного выполнения работ по договору, Заказчик обязан досрочно принять и оплатить их по цене, установленной настоящим договором.

5.6. В случае неисполнения Заказчиком условий пунктов 5.3 и 5.4 настоящего договора в срок более 20 дней с даты получения от Исполнителя акта выполненных услуг и отчетных документов по договору (этапу работ), работы считаются выполненными в полном объеме, надлежащего качества, принятые Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

5.7. Если в процессе выполнения работы обнаружится возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить оказание услуг, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления оказания услуг. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок с момента получения Заказчиком указанной информации принять совместное решение об изменении условий или расторжении настоящего договора. В последнем случае Заказчик уплачивает Исполнителю понесенные им затраты по выполнению работ по настоящему договору до их приостановки.

5.8. Исполнитель безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки оказанных Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.

5.9. Все доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы содержания и объема обязательств Исполнителя по настоящему Договору.

5.10. Исполнитель, после устранения своими силами и за свой счет недостатков выявленных Заказчиком, производит сдачу Услуг в соответствии с пунктами 5.1 – 5.6 настоящего Договора.

6.Ответственность сторон

6.1. За нарушение срока этапа оказания услуг, указанных в настоящем Договоре, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования на момент окончания срока Договора от цены этапа работ за каждый день просрочки.

6.2. При нарушении Заказчиком срока оплаты, указанного в п. 2.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от суммы Договора, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.

6.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Уплата штрафа и пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию - 15 дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение арбитражного суда Чувашской Республики.

9.Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с торонами.

9.2. Расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.3. В случае расторжения Договора по вине какой либо стороны, последняя сторона возмещает другой стороне все убытки, связанные с таким расторжением.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 10 дней, только при условии возмещения Заказчику убытков, в размере, определенном Исполнителем.

9.6. При расторжении Договора по соглашению сторон, Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.

10.Прочие условия

10.1. Настоящий Договор действует с момента подписания его обеими сторонами и до полного исполнения взятых на себя обязательств.

10.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Документы, переданные факсимильной, электронной связью, а также ксерокопия документов, имеют юридическую силу и признаются сторонами, до замены их на оригиналы указанных документов. Посылка оригиналов документов по почте обязательна для обеих Сторон в течение 5 рабочих дней со дня их отправки по факсу или электронной почте.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон