Договор подряда возмездного оказания услуг - скачать образец, бланк

Сложно сейчас представить субъектов гражданских правоотношений: индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан, которые бы в своей деятельности не сталкивались с выполнением работ (подрядом) или возмездным оказанием услуг. Эти два типа обязательств так похожи, что не каждый юрист (а тем более обычные граждане) может определить четко меж ними разницу. А, между тем, определение договора перед его подписанием имеет большое значение для судьбы будущей сделки (к примеру, для планирования последствий при отказе от её совершения).

И договор подряда, и договор возмездного оказания услуг являются двусторонне обязывающими, возмездными, консенсуальными. В обоих определениях ключевыми являются слова «услуги» и «работа», значение которых не раскрыто до сих пор в гражданском законодательстве.

Похожая отрасль права в норме, которая закреплена пунктом 4 статьи 38 Налогового кодекса РФ, считает работой (для целей налогообложения) деятельность, итоги которой имеют материальное выражение и их можно реализовать для удовлетворения потребностей физических лиц или организации. А в пункте 5 этой же статьи указывается, что услуга для целей налогообложения — деятельность, итоги которой материального выражения не имеют, потребляются и реализуются при осуществлении этой деятельности.

Соответственно со статьей 128 Гражданского кодекса РФ услуги и работы признаются объектами гражданских прав. На практике и в теории гражданского права, и услуги, и работы рассматриваются взаимосвязанными объектами. Поэтому обязательства по исполнению работ и оказанию услуг имеют похожую правовую природу, невзирая на то, что контролируются разными нормами гражданского права.

В согласии со статьей 783 Гражданского кодекса РФ общие положения о подряде используются к договору возмездного оказания услуг. когда это не противоречит статьям 779 — 782 (нормам, которые посвящены непосредственно договору возмездного оказания услуг ) Гражданского кодекса РФ и особенностям предмета договора возмездного оказания услуг .

Гражданский кодекс РФ не производит четкой границы меж услугами как объектом договорных отношений и работами, которые выполнены по договору подряда. А такое исключение вызывает различие трактовок среди судей.

Результат. Таковым по договору подряда является исполненная работа (к примеру, ремонт старой, создание новой вещи) и ее передача заказчику. В то время, как договор оказания услуг не предусматривает производства какого-нибудь материального, овеществленного результата, его суть именно в исполнении определенных действий или определенной деятельности, которые не имеют овеществленного результата (оценка, обучение).

Однако простым это разграничение лишь на первый взгляд кажется. Разве итогом оказания услуг не может быть полностью осязаемая вещь, к примеру, исковое заявление, которое подготовлено для клиента юристом, протокол аттестации по условиям труда рабочих мест. составленный компетентной организацией, диплом о профессиональном высшем образовании, который выдан соответствующим учебным заведением?

В таких случаях судебная практика почти единогласно признает эти договора возмездным оказанием услуг. невзирая на наличие овеществленного итога их оказания.

А что делать с категорией договоров, по условиям которых исполнитель выполняет определенные действия, и при достижении им этих действий некоего результата, заказчик принимает обязательство выплатить ему премиальные, то есть цена договора прямую зависимость ставится в от итога действий исполнителя?

Второе различие меж рассматриваемыми видами договоров — разница в существенных условиях. В обязательном порядке в договоре возмездного оказания услуг необходимо перечислить определенные действия, которые должен совершить исполнитель, или указана деятельность, которую он должен осуществить, иначе такой договор можно признать судом недействительным. Гражданский кодекс РФ К существенным условиям договора подряда добавляет, кроме его предмета, конечные и начальные сроки исполнения обязательства.

Третье значительное различие исследуемых договоров в возможности отказа в определенных случаях стороны от договора и в возмещении другой стороне убытков, которые возникли ввиду этого.

При отказе от договора возмездного оказания услуг заказчика он должен оплатить исполнителю понесенные им фактически расходы (пункт 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ), а если заказчик отказывается от выполнения договора подряда, он должен оплатить подрядчику часть установленной цены в пропорции к части работы, которая выполнена до получения извещения об отказе заказчика от выполнения договора и возместить убытки подрядчику, которые причинены прекращением договора подряда, в границах разницы меж ценой, которая определена за всю работу, и частью цены, которая выплачена за исполненную работу (статья 717 Гражданского кодекса РФ).

Также различен порядок оплаты и распределение между сторонами рисков в рассматриваемых типах договоров. Так, к примеру, оплата обусловленной цены заказчиком проводится подрядчику лишь после завершающей сдачи итогов работы при условии её качественного исполнения и в срок, или с согласия заказчика досрочно, когда предварительная оплата проделанной работы или ее отдельных этапов не предусматривается договором (статья 711 Гражданского кодекса РФ). А при оплате оказанных услуг пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса РФ указывает на порядок и сроки оплаты, которые указываются в договоре возмездного оказания услуг.

К существенным можно отнести и различия договоров с точки зрения налогового законодательства. Соответственно со статьей 319 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, которые выполняют работу, распределяют расходы на остатки неоконченного производства, когда налогоплательщики, которые оказывают услуги, имеют право относить сумму прямых расходов, которые осуществлены в отчетном (налоговом) периоде, полностью на уменьшение доходов от реализации и производства этого налогового (отчетного) периода без распределения на остатки неоконченного производства (абзац 3 пункта 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ).

Поэтому проанализировав два типа договоров, можно сделать вывод о том, что большое количество норм права о подряде можно применить и к возмездному оказанию услуг, однако, в свою очередь, меж этими договорами есть и много существенных различий, которые необходимо учитывать ещё до составления и подписания указанных договоров.

Договор подряда возмездного оказания услуг — соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.

Понравился образец договора? Можно скачать бесплатно или сохранить в .doc, чтобы не потерять.

Договор аренды квартиры

Договор дарения автомобиля

Договор на куплю-продажу квартиры

Договор подряда возмездного оказания услуг

Договор дарения доли квартиры

Договор дарения (квартиры после смерти)

Договор дарения имущества

Договор дарения денежных средств

Договор дарения дома

Договор дарения земельного участка

Договор дарения квартиры

Договор аренды нежилого помещения

Договор аренды жилого помещения

Договор социального найма жилого помещения

Договор найма квартиры

Договор строительного подряда

Договор аренды земельного участка

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением

Договор безвозмездного пользования жилым помещением

Договор аренды оборудования

Договор аренды комнаты

Договор аренды гаража

Агентский договор на оказание услуг

Договор безвозмездного пользования имуществом

Договор доверительного управления имуществом

Договор о полной материальной ответственности

Договор ответственного хранения

Договор займа между физическими лицами

Договор беспроцентного займа

Договор поставки оборудования

Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта

Подпишитесь на наши новости

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Договор безвозмездного оказания услуг с помощником ИП - законно ли?

Андриевский Антон Михайлович (27.10.2015 в 17:12:35)

Договор безвозмездного оказания услуг—один из самых спорных договоров гражданско-правового характера. Заключение договора безвозмездного оказания услуг подразумевает отсутствие в тексте договора обязательства оплатить оказанные услуги

Гражданским кодексом РФ предусмотрена возможность заключения договоров возмездных (с вознаграждением) и безвозмездных, то есть таких, которые предполагают оказание услуг (проведение работ, передачу ценностей) без вознаграждения. Таким образом, законодательно возможность заключения договора, в котором отсутствует условие оплаты или иного возмещения оказанных услуг, не ограничена, хотя положений, которые описывали бы особенности заключения таких договоров, Гражданский кодекс не содержит.

В каких случаях безвозмездное оказание услуг невозможно?

В связи с неопределенностью правового положения безвозмездного договора судебные органы часто приравнивают его к договору дарения. Дарение же запрещено в отношении определенных категорий лиц, а также между коммерческими структурами.

Косвенно запрет на безвозмездные договоры оказания услуг между двумя коммерческими структурами обуславливается определением предпринимательской деятельности. Ведь основной целью предпринимательской деятельности, согласно ГК РФ, является прибыль, которая отсутствует в безвозмездных соглашениях.

Для заключения же подобного договора между физическим и юридическим лицом никаких препятствий нет, хотя даже безвозмездное оказание услуг может повлечь за собой доначисление налогов. Например НДФЛ

Юридическая фирма "Матч Пойнт" (27.10.2015 в 23:45:10)

Велика вероятность того, что ваш помощник затем обратится в суд для установления факта трудовых отношений. либо с требованием об оплате работ по средней цене (это если не вдаваясь в юридические тонкости). В любом из этих вариантов вам платить помощнику за его деятельность плюс налоги. Лучше либо взять на минимальную зарплату. либо пусть оформляет ИП. Можно брать стажером, но ему также нужно платить по ТК РФ.

Проще заключить договор возмездного оказания услуг (именно так он называется в ГК РФ), когда А. оказывает услуги вам на сумму ххх, а также заключить еще один, например, тоже услуг, когда вы оказываете А. другую услугу на сумму ххх. А потом делать взаимозачет.

НО принудительный труд запрещен.

Образец договор возмездного оказания услуг между ип и ип

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. Город_____ «__ »_____201__ г. ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕЛЬДШЕРА-ЛАБОРАНТА. Элементов крови на всех. Suzuki liana руководство по ремонту

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов. а также для проверки состояния текущих дел общее собрание участников Общества вправе назначить аудиторскую проверку. Общество. передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему. осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего. действующего в соответствии с федеральными законами. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом общества. Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов. предусмотренных законодательством о налогах и сборах. в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения. если налоговым органом не доказано. что сведения. содержащиеся в этих документах. неполны. недостоверны и ( или) противоречивы: бланк купли продажи транспортного средства 2014 скачать. Ответственность за неисполнение обязанности по представлению сведений о доходах физических лиц определена п.

• ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. Город_____ «__ »_____201__ г.
• Понятие и условия договора возмездного оказания услуг. Согласно типовому договору.
• Очень нужен образец гражданского договора возмездного оказания услуг организации с физ.
• Договор услуг между юридическими лицами обязательно составляется в письменной форме.

НК РФ плательщиками единого социального налога признаются лица. производящие выплаты физическим лицам. в том числе организации. А если учесть тот факт. что все наши адвокаты являются настоящими профессионалами и регулярно повышают свой уровень. то можно смело говорить о том. что их помощь незаменима! Доверьте решение вопросов в суде специалистам « ЮрПрофи» — мы знаем. как одержать победу! В силу Закона в составе судебных издержек подлежат возмещению с другой стороны затраты на оплату услуг адвокатов. Многие рекламируют свои услуги для собственников « Продадим вашу квартиру и 0% комиссии» или « комиссию оплачивает покупатель» и т. Нужно составить письмо в компанию. объяснить. что договор утерян. просьба выдать копию договора. Фактически меня обязывают оплатить услуги агентства по поиску и подбору варианта квартиры. чего они реально не делали и делать не будут. Правда. известно. что количество организаций в качество не переходит. и нередко мы слышим о том. как туристы предъявляют претензии к туристическому агентству или пассажиры возмущены тем. что авиакомпания отказалась возмещать стоимость перелета. который был отменен по уважительным причинам. Иногда происходят обстоятельства. которые не зависят от действий сторон. но являются препятствиями для предоставления услуги

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. Город_____ «__ »_____201__ г.

Перми Общество с ограниченной ответственностью « Уралхимпром» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения N 707 от 22 образец договор возмездного оказания услуг между ип и ип. Заказчиком материалов. специальных средств или иного имущества. оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего Договора мойку автомобилей. уборку и чистку салонов автомобилей по мере подачи автомобилей экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг. подписанных со своей стороны. Во всем остальном. что не предусмотрено настоящим Договором. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. НК РФ в виде штрафа. так как факт получения необоснованной налоговой выгоды в виде совокупности действий общества и предпринимателя Шишкина О. По такому принципу работают парикмахерские. косметические салоны. фитнес-клубы. автомойки. нотариальные бюро и прочие подобные фирмы. Ногинский городской суд Московской области вынес решение по исковому заявлению клиента о признании завещания недействительным. об установлении родственных отношений. признании права. Налоговый орган ( заинтересованное лицо), не согласившись с решением суда в части удовлетворения заявленных требований. обратился с апелляционной жалобой. в которой просит решение суда отменить в оспариваемой части и вынести новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований полностью. Истец ( организация-подрядчик) обратился в суд с иском к ответчику ( гражданину-заказчику) о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение ремонтных работ в. Между тем имеется обстоятельство. исключающие вину налогоплательщика. и является основанием для освобождения его от привлечения к налоговой ответственности по п. Образец. пример 2: Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору оказания услуг « 20″ марта 2012 г. АПК РФ ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и иным лицам. участвующим в деле. отзыв на исковое заявление с указанием возражений по поводу предъявленных к нему требований.

НК РФ налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное ( в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние ( действие или бездействие) налогоплательщика. налогового агента и иных лиц. за которое НК РФ установлена ответственность. Довод апелляционной жалобы о том. что сделка по заключению с И: договор на обработку земли образец .

П. Шишкиным О. АПК РФ. так же возможно процессуальное соучастие ( иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или несколькими ответчиками) В Постановлении Пленума ВАС РФ от 17. Обязуется принять выполненные в соответствии с условиями настоящего Договора работы по акту приемки-сдачи выполненных работ ( оказанных услуг)

Здравствуйте Елена!
Вы предлагаете риэлторам написать обязательство. но это не правильно для риэлторского бизнеса. В этом случае договор для всех является стандартным — его условия разработаны заранее и отражены в специальных формулярах. Поскольку взыскиваемая сумма основного долга ответчиком своевременно не уплачена. факт и периоды просрочки оплаты оказанных в спорный период услуг подтверждаются представленными в материалах дела доказательствами истцом в соответствии со ст. Если же нет. то для страховки можно просто составить акт приема-передачи документов. прикрепляемый к договору на оказание риэлторских услуг. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты фактически понесенных им расходов. При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции в обжалованной обществом части является законным и обоснованным. отмене или изменению не подлежит. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. В соответствии с указанным договором исполнитель оказывает комплекс услуг по уборке контейнерной площадки. включая вывоз и захоронение твердых бытовых отходов ( ТБО) и крупногабаритного мусора. а заказчик обязался принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с п. Как следует из статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ. расходы понесенные в ходе судебного разбирательства состоят из государственной пошлины и судебных издержек. связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии разумных экономических причин в передаче функций управления производственной деятельностью и в целом деятельностью юридического лица индивидуальному предпринимателю Шишкину О. О. выполнении обязательств истец уведомил ответчика ( исполнителя), предоставил платёжное поручение № 456 от 19 апреля 2012 г. Акты выполненных работ и счета на оплату доставлялись ответчику нарочным. что не отрицается ответчиком и подтверждается имеющимися в материалах дела курьерскими ведомостями. каждая из которых содержит дату получения документов. должность и подпись лица. их получивших. Еще одним инструментом « затягивания» сроков исполнения. является формулировка в договоре с риэлтором. согласно которой: «Договор заключается сроком на „n месяцев“. Если к моменту окончания срока действия одна из сторон не заявит о расторжении. договор продлевается на аналогичный срок». Здравствуйте Владислав! Решили продать квартиру в Подольске получили на отселение муж военный в запасе: amibroker руководство. Истец ( организация-подрядчик) обратился в суд с иском к ответчику ( гражданину-заказчику) о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение ремонтных работ в. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств ( ст образец договор возмездного оказания услуг между ип и ип. Договору направляются только в письменной форме заказным письмом с уведомлением либо курьером под подпись уполномоченного лица

Образец договор возмездного оказания услуг между ип и ип. Оценка: 82 / 100 Всего: 1 оценок.

© 2010 ООО «УК «Товарищество собственников землевладений»

Образец договора возмездного оказания услуг с юридическим лицом

• Фильмы
• Игры
• Музыка
• Софт
• Книги

Договор возмездного оказания услуг. Образцы договоров и. * Договор возмездного оказания услуг. Образец. Договор на оказание охранных услуг. Обязательство о предоставлении адреса юридического лицаТиповой договор возмездного оказания услуг образец, бланк. * В договоре возмездного оказания услуг могут участвовать как юридические лица, так и физические лица. Этот договор может быть заключен также. договор возмездного оказания услуг - Заключение трудового. * Страница 1 из 3 - договор возмездного оказания услуг - отправлено в. юридическое лицо, в том числе юридическое лицо-нерезидент. Договор возмездного оказания услуг - образец договора, скачать. * г. "___"______ ____ г. именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице. ( наименование юридического лица - исполнителя) (должность, ф.и.о.).Оформление сотрудничества между заказчиком и фрилансером. * Договор подряда может заключаться как между юридическими, так и между физическими. Договор возмездного оказания услуг может заключаться как между. Скачать пример (образец) договора с фрилансером (оказания услуг. Также, работодателями могут быть физические лица, вступающие в. акт приемки - сдачи работ по договору возмездного оказания. * Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто >. Договоры. ПО ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И. Вы можете воспользоваться образцом документа в готовом для. Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг * Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг. типовые формы договоров возмездного оказания образовательных услуг по программам высшего. при условии оплаты обучения студента юридическим лицомДоговор оказания консультационных и консалтинговых услуг * образец (типовая форма). Типовая форма договора оказания консультационных услуг. деятельности любого предпринимателя и юридического лица. Согласно статье 783 ГК к договору возмездного оказания услуг. Образец договора возмездного оказания услуг. Оформление. * 29 сен 2010. Образец договора возмездного оказания услуг скачать. Пример. между клининговой частной фирмой и другим юридическим лицом.Договор на оказание услуг * Особенности типового договора возмездного оказания услуг таковы, что. услуг физическим лицом и договор оказания услуг лицом юридическим. Оказание Услуг Юридическим Лицам - Помощь Юриста * Договора оказания услуг между юридическим лицом и физическим. Вопрос. Помогите пож. разработать договор возмездного оказания услуг между. Может ли кто-нибудь поделиться образцом договора на оказание услуг. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕЖДУ ФИЗ.ЛИЦОМ И ЮР. * Тема: Договор между физ.лицом и ИП на оказание услуг. Помогите найти образец договора между ип и физ лицом на оказание. возмездного оказания услуг между юридическим и физическим лицом, что налог оплачивает.Договор предоставления (оказание) услуг связи - бланки и образец * В соответствии со ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг связи. заказчика может выступать как физическое, так и юридическое лицо.Образцы документов * Договор возмездного оказания услуг между физическим и юридичеcким лицами, (RTF). Договор займа юридическим лицом у физического лица, ( RTF)Образцы документов * Образец Гарантийного письма на предоставление юридического адреса. Д. Образец. Образец Договора возмездного оказания услуг (вариант №1) Образец. Образец Договора об исполнении обязательств третьим лицомДоговор на оказание платных медицинских услуг как. * Понятие договора возмездного оказания услуг содержится в п. организация) обязуется по заданию заказчика (физического или юридического лица). Договор оказания услуг, работ. 2014. Образцы договоров. * Договор возмездного оказания услуг — это соглашение, в соответствии с которым одно. Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом. Договор подряда возмездного оказания услуг - скачать образец. * Отличия договора подряда и договора возмездного оказания услуг; Образец. на изготовление; Образец договора подряда с юридическим лицом _001. Договор безвозмездного оказания услуг (образец. * В его составлении участвует юридическое лицо. Договор возмездного оказания услуг с физическим лицом и его образец Вопрос от Азаматова. Договора для сферы услуг|Бланки договоров|Образцы * 21 дек 2013. Договор подряда, договор возмездного оказания услуг. договор может быть заключен как с юридическим так и физическим лицом.

Скорость: 9853 Kb/s

Юридические услуги

Главная > КАТЕГОРИИ СПОРОВ > ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ > ДОГОВОР возмездного оказания услуг по корректуре между гражданами (с привлечением третьего лица; оплата по частям)

ДОГОВОР N _____

возмездного оказания услуг по корректуре между гражданами

(с привлечением третьего лица; оплата по частям)

г. ________________ "___"____________ ____ г.

______________________________________, (паспорт _____________

N _________, выдан _______________________, проживает ____________

__________________________________________, ИНН ________________),

именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и

__________________________________________, (паспорт _____________

N __________, выдан ______________________, проживает ____________

__________________________________________, ИНН ________________),

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по литературной корректуре рукописи __________________, а именно:

- осуществить вычитку рукописи с целью обеспечения графического и лексического единообразия элементов текста;

- устранить орфографические и пунктуационные ошибки;

- исправить недостатки смыслового и стилистического характера;

- обеспечить правильность написания и унификацию терминов, символов, единиц измерения, условных сокращений, единообразие обозначений в иллюстрациях и тексте;

- устранить неясность в написании отдельных букв и знаков, неправильную разбивку текста на абзацы;

- проверить правильность оформления сносок, полноту библиографического описания и наличие соответствующих ссылок на источники цитат и цифровых данных в тексте.

1.2. Заказчик обязуется:

- передать Исполнителю текст рукописи в срок не позднее ___ дней с момента заключения договора по акту приема-передачи (Приложение N 1);

- оказывать Исполнителю всемерное содействие в оказании его услуг;

- оплатить выполненные Исполнителем услуги в размере и в сроки, установленные настоящим договором.

1.3. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц для оказания услуг по настоящему договору. По завершению оказания услуг сторонами подписывается двусторонний акт о сдаче-приемке откорректированного текста рукописи (Приложение N 3).

1.4. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему договору в срок до "__"___________ ____ г. Срок начала оказания услуг по настоящему договору: "__"__________ ____ г.

2. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость оказываемых услуг составляет ______ (___________) руб.

2.2. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: _____% от суммы, указанной в п. 2.1 договора, Заказчик оплачивает в течение _____ дней с момента заключения настоящего договора в качестве аванса.

Остальные ___% от цены договора Заказчик оплачивает в течение ___ дней после передачи Исполнителем откорректированного текста рукописи по двустороннему акту о сдаче-приемке.

2.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

2.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик оплачивает Исполнителю работу, которую он успел сделать ко времени прекращения выполнения задания Заказчика.

2.5. Форма расчетов по настоящему договору - оплата наличными денежными средствами. По получении каждой суммы Стороны оформляют расписку по форме, прилагаемой к настоящему договору.

3. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

3.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю работы, которую он успел сделать ко времени прекращения выполнения задания Заказчика, а также понесенных им расходов.

3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4. КАЧЕСТВО УСЛУГ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или оказывает услуги настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.3. Если во время оказания услуги станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить работу другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

4.4. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

4.5. Исполнитель, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.4, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.6. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации и т.п. препятствует исполнению договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.7. Исполнитель при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.8. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.9 Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.10. Если иное не предусмотрено договором, Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.11. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по их обнаружении.

4.12. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

4.13. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Исполнитель вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан Заказчику, направить ему результат работы по почте.

4.14. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели результата работы признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача должна была состояться.

4.15. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать следующим условиям:

4.16. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.17. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Исполнителю.

4.18. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.19. Если результат работы принят Заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, установленных п. 2.2 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ___% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных в п. 1.4 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___________ рублей.

5.3. В случае если Заказчик нарушит установленные в п. 1.2 договора сроки передачи текста рукописи Исполнителю, сроки окончания оказания услуг по настоящему договору увеличиваются соразмерно такой просрочке.

5.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств сторона, допустившая такое неисполнение, обязана возместить причиненные убытки.

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

5.6. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 3-им лицом, привлеченным Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.3. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, не защищаются Законом "Об авторском праве и смежных правах". Исполнитель не является соавтором Заказчика.

6.4. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности относительно содержания настоящего Договора и материалов, документов, являющихся его предметом.

6.5. Сторона, допустившая распространение материалов, документов, сведений, иной информации, возмещает потерпевшей Стороне причиненные ей убытки.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН