Техническое задание на изготовление и поставку сувенирной продукции для нужд ООО «Интер рао инжиниринг» Основание для закупки - Техническое задание

на изготовление и поставку сувенирной продукции

для нужд ООО «Интер РАО - Инжиниринг»

Основание для закупки: ГКПЗ ООО «Интер РАО - Инжиниринг» 2013 года:
лот 610.13.00057 «Изготовление и поставка сувенирной продукции»,

Предмет закупки: изготовление и поставка сувенирной продукции с использованием фирменного стиля ООО «Интер РАО - Инжиниринг» (далее – Продукция).

Предельная стоимость закупки: 4 433 460,00 (четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 коп. без учета НДС (рамочный договор).

Условия изготовления и поставки Продукции

3.1. Продукция должна поставляться отдельными неравномерными партиями с учетом потребностей ООО «Интер РАО - Инжиниринг» (далее – Покупатель).

Наименование, ассортимент, единица измерения, количество, стоимость, а также сроки поставки Продукции по каждой отдельной партии Продукции согласовываются в соответствующей Спецификации с учетом Перечня Продукции, указанного в п. 3.5 настоящего Технического задания.

Факт поставки каждой отдельной партии Продукции подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ 25.12.1998 № 132 (далее – товарная накладная).

3.2. Место поставки: г. Москва, Краснопресненская наб. 12

3.3. Стоимость Продукции должна включать в себя:

– стоимость разработки дизайн-макета Продукции с учетом неограниченного количества последовательных этапов корректировки Покупателем представленных Поставщиком дизайн-макетов Продукции;

– стоимость изготовления Продукции;

– все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Продукции до Места поставки, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств Поставщика.

В стоимость каждой партии Продукции должна быть включена стоимость образцов Продукции в количестве не менее 1 (одного) по каждому наименованию.

3.4. Качество и комплектность Продукции должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида Продукции и/или требованиям, установленным Сторонами при определении ассортимента Продукции в соответствующей Спецификации, и/или утвержденным (согласованным) Покупателем дизайн-макетам, а также обеспечивать возможность использовать Продукцию по назначению. Заверенные подписью Поставщика и скрепленные его печатью копии сертификатов на Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, предоставляются Поставщиком по первому требованию Покупателя.

3.5. Перечень Продукции:

* Поставщику необходимо заполнить столбец, указав стоимость за единицу измерения по каждой позиции, и, представить заполненную таблицу в своем предложении. Стоимость должна быть указана в рублях без НДС.

3.6. Поставщик должен обладать возможностью изготовить и поставить ориентировочное количество Продукции, указанное в крайнем правом столбце таблицы, в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты утверждения (согласования) дизайн-макета Покупателем. Общее количество поставленной Продукции по согласованным Сторонами Спецификациям может не соответствовать ориентировочному количеству Продукции, указанному в крайнем правом столбце таблицы, при условии, что стоимость такой Продукции не превышает цены Договора (предельной стоимости закупки),

3.7. Поставщик обязан предоставить Покупателю возможность неограниченного количества последовательных этапов корректировки представленных Поставщиком дизайн-макетов Продукции.

3.8. Поставщик обязан по требованию Покупателя и до утверждения дизайн-макета последним предоставить Покупателю образцы Продукции в количестве не менее 1 (одного) по каждому наименованию Продукции в партии.

3.9. На Продукцию должен быть установлен гарантийный срок – 1 (один) год, исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной.

В случае, если в течение гарантийного срока Покупатель обнаружит в Продукции производственные недостатки, несоответствие требованиям настоящего Договора, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя, Поставщик за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Покупателя, по выбору Покупателя:

производит за свой счет замену Продукции;

возвращает Покупателю стоимость Продукции.

При замене Продукции гарантийный срок начинает исчисляться снова со дня следующего за днем замены Продукции.

4. Требования к Поставщику

4.1. Поставщик должен иметь опыт изготовления аналогичной продукции не менее 3 (трёх) лет, на сумму не менее 4 млн. рублей ежегодно (подтвердить перечнем аналогичных договоров).

4.2. Поставщик должен иметь опыт реализации крупных проектов для российских и иностранных клиентов в области разработки дизайн-макетов и изготовления сувенирной продукции (подтвердить копиями договоров и портфолио реализованных проектов).

4.3. Поставщик должен иметь не менее одного штатного дизайнера, а также действующий договор с типографией для обеспечения минимальных сроков изготовления Продукции (указать в справке о материальных и кадровых ресурсах и подтвердить копией трудовой книжки и копией договора).

4.4. Поставщик не может находиться в списке неблагонадежных поставщиков.

4.5. Поставщик не может быть неплатежеспособным, находящимся в процессе ликвидации.

4.6. В отношении имущества Поставщика не должны быть приняты судом обеспечительные меры.

4.7. Поставщик не может являться банкротом, не должен находиться под управлением арбитражного управляющего, осуществляющего в отношении его процедуры банкротства, а также в доверительном управлении, его коммерческая деятельность не должна быть приостановлена, и он не может являться субъектом судебного производства в связи с упомянутым выше.

Заместитель Генерального директора
по оперативному управлению И.И. Опалин

ЮКОСа. "ИНТЕРРАО" ИЩЕТ ПОКУПАТЕЛЯ НА 40% "ИРКУТСКЭНЕРГО". "ИнтерРАО ЕЭС". для развития, а существует в нужде и только за счет своего внутреннего строения, основанногона. личных средств услугу по изготовлениюсувенирнойпродукциина сумму 2 миллиона рублей.

Как правильнее - оказание услуг по изготовлению или поставка сувенирной продукции? Как оформить договор и первичные документы заказчику?

Валерия спрашивает:
15.08.2013 07:18

День добрый. Ситуация следующая. Заказчик намерен обратиться в компанию для изготовления сувенирной продукции. Какие закрывающие документы будут оформлены (ТН, акт оказанных услуг)? Имеет ли значение, какой договор будет заключен: договор поставки или договор оказания услуг. Если оформляется акт оказанных услуг и ТН, какую сумму указывать в ТН и в акте (суммы должны быть одинаковые)?

Если Ваша компания — исполнитель, то для Вас не имеет значения, как оформляется в данном случае Ваша продукция — договором на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции или договором на поставку сувенирной продукции. Можно даже оформить смешанный договор — на изготовление и поставку сувенирной продукции. В любом случае услуги изготовления оформляются актом на оказание услуг, поставка сувенирной продукции — товарной накладной. В договоре оказания услуг прописывается стоимость изготовления единицы сувенирной продукции (по разработанным в компании и утвержденным тарифам), количество единиц изготавливаемой продукции, общая сумма договора. В договоре на поставку сувенирной продукции указывается цена за единицу сувенирной продукции (в Вашей компании, наверно, имеется прайс-лист на изготавливаемую продукцию), количество поставляемой продукции и общая сумма договора. Эти же суммы будут потом указываться в оформляемых документах.

Считается, что оказание услуг не имеет материального результата, например консультационные услуги, информационные услуги, услуги рекламы — какие-то действия произведены, что-то изменилось, есть какой-то результат, — оформляется акт оказания услуг. Но в Вашем случае, поскольку материальный результат все-таки будет — будет изготовлено столько-то единиц сувенирной продукции, — правильнее оформить договор на поставку, а затем выписать заказчику товарную накладную.

Вид оформления договора (услуги изготовления или поставка сувенирной продукции) имеет значение для заказчика. Если он заказывает сувенирную продукцию для какого-то одного целевого мероприятия, то ему лучше оформить оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции. Если же он заказывает сувенирную продукцию в рекламных целях (например, календарики с логотипом своей фирмы для вручения своим клиентам) и будет распространять ее в течение какого-то периода, то предпочтительнее оформить поставку сувенирной продукции.

Пример договора оказания услуг по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции

ООО «____________», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора _______________. действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ОАО «_______________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора __________. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции, далее – «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по продаже мобильных конструкций, по изготовлению полиграфической и сувенирной продукции, широкоформатной печати, печати плакатов и цифровой печати (далее - "Продукция").
Качество Продукции должно соответствовать Российским стандартам.
Перечень работ/услуг и их стоимость указывается в Приложении № 1 к настоящему договору возмездных услуг.
1.2. Начало изготовления полиграфической Продукции - не ранее представления оригинал-макетов, соответствующих техническим требованиям к файлам Исполнителя и утверждения цветопроб, указанных в п.п. 4.5 и 4.6. Технические требования к файлам оговариваются в Технических Спецификациях к настоящему договору возмездных услуг, являющихся его неотъемлемой частью.
Конечный срок выполнения работ – 7 рабочих дней с момента перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.3. В случае если Заказчик предоставляет макеты и всю необходимую информацию менее чем за 5 рабочих дней до начала мероприятия, то Исполнитель оставляет за собой право считать заказ срочным и его стоимость может быть увеличена от 50% до 100%, в зависимости от сложности заказа и его тиража. В случае внесения изменения в макеты менее чем за 3 дня до начала мероприятия, Исполнитель не гарантирует качество и сроки выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок оплаты.
2.1. Стоимость работ указана в Приложениях к настоящему договору возмездных услуг и оплачивается по выставленным на их основании Счетам.
2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю сумму стоимости работ в форме 100% предоплаты в течение 3 банковских дней после выставления счета Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. В случае если во время производственного процесса Заказчиком внесены изменения в Приложение к договору возмездных услуг, касающиеся технических характеристик Продукции, стоимость заказа подлежит изменению в соответствии с дополнительным соглашением сторон, оформленном в письменной форме. В случае аннулирования заказа Заказчик обязан оплатить Исполнителю возникшие к этому моменту фактические затраты, подтвержденные соответствующей документацией.

3. Порядок сдачи и приема работ.
3.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах. Акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика в течение трех рабочих дней с момента поставки Продукции. В акте отмечается количество и качество выполненных работ, наличие или отсутствие замечаний к Исполнителю со стороны Заказчика.
3.2. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия фактически выполненных работ условиям договора возмездных услуг или некачественного выполнения работ, Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Все доработки осуществляются Исполнителем за свой счет.
3.3. Если в течение трех рабочих дней Акт сдачи-приемки не подписывается Заказчиком без предоставления Заказчиком каких-либо замечаний, работы считаются выполненными в полном объеме в соответствии с условиями Договора,
3.4. Исполнитель предоставляет заказчику счет-фактуру и товарную накладную по форме № ТОРГ-12 в соответствии с действующим законодательством.

4. Обязательства Исполнителя.
4.1. Выполнить работу по изготовлению Продукции, в соответствии с Приложениями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, и в срок, установленный п. 1.2. настоящего Договора.
4.2. Предоставить Продукцию в распоряжение Заказчика в срок, установленный в п. 1.2. настоящего договора возмездных услуг.
4.3. Уведомить Заказчика о времени, когда Продукция будет готова к передаче.
4.4. Исполнитель имеет право досрочной поставки Продукции.
4.5. В случае предоставления услуг по цифровой или широкоформатной печати предложить Заказчику изготовление бесплатной цветопробы. В случае не утверждения Заказчиком изготовленной цветопробы, Заказчик обязуется изменить оригинал-макет в соответствии с требованиями к цветопередаче, а Исполнитель изготовить новую цветопробу с использованием нового оригинал-макета. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность изготовления трех бесплатных цветопроб с каждого оригинал-макета. Стоимость дополнительных цветопроб оговаривается в Приложениях к настоящему договору возмездных услуг. Исполнитель не несет ответственности за неверную цветопередачу изображения, если Заказчик отказывается от цветопробы.
4.6. В случае предоставления услуг по офсетной печати предложить заказчику изготовление цветопроб, стоимость которых оговаривается в Приложениях к настоящему Договору. Исполнитель не несет ответственности за неверную цветопередачу изображения, если Заказчик отказывается от цветопробы.

5. Обязательства Заказчика.
5.1. Проводить своевременную оплату выполненных работ.
5.2. Предоставить оригинал-макеты материалов для производства печатной Продукции не позднее чем за 10 дней до конечного срока изготовления Продукции, установленного в Приложениях к настоящему договору возмездных услуг. В случае задержки предоставления макетов для производства полиграфической Продукции по вине Заказчика, Исполнитель вправе изменить сроки производства.
5.3. Утвердить цветобпробу Продукции, либо изменить оригинал-макеты в соответствии с требованиями к цветопередаче.
5.4. Принять Продукцию и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, указанных в п. 3.1. договора возмездных услуг, либо дать обоснованный отказ не позднее 3-х дней с момента передачи Исполнителем изготовленной Продукции.

Типовой бланк и образец договора оказания услуг по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции бесплатен для скачивания в размещенном файле.

Договор на изготовление печатной продукции

Наш основной договор. Является рамочным: заключается на определённый срок и оговаривает все возможные коллизии, могущие случиться в ходе взаимодействия типографии с клиентом. Характеристики конкретного заказа и условия его выполнения определяются специальными приложениями, коих может быть сколько угодно.

Мы не идём на заключение договоров с другим текстом, предложенных нам клиентом. Мы готовы обсуждать любые изменения в тексте настоящего договора. Вы должны быть готовы к тому, что мы не согласимся с предложенными вами изменениями.

Не нашли ничего для себя подходящего? Позвоните нашему менеджеру, узнайте о специальных условиях + 7 (812) 335-34-33 Заказать обратный звонок

Обратная связь

© 1999 — 2014
ООО "Алая Буква СПб" - типография
ИНН 7813505561
ОГРН 1117847266811
Карта сайта

Организация является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, получающим субсидию из федерального бюджета на выполнение государстве

Новости и аналитика Правовые консультации (практика) Бухгалтерский учет в бюджетной сфере Организация является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, получающим субсидию из федерального бюджета на выполнение государственного задания (музей). Но также учреждение реализует печатную и сувенирную продукцию через свои точки продаж (киоски). Часть товара учреждение получает на основании договоров комиссии, по условиям которых стоимость вознаграждения за оказанные учреждением услуги (реализация комиссионного товара) удерживается из стоимости реализованной продукции и комитенту не перечисляется. Правомерно ли это? Если да, то какими бухгалтерскими записями в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н, должны быть оформлены указанные хозяйственные операции?

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня!

© ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2016. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, к. 2, internet@garant.ru .

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3153), adv@garant.ru. Реклама на портале.Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Договор на изготовление сувенирной продукции образец - Новые файлы

• Просмотров: 941 | Читателей: 417 | Автор: #60180

Договора), а в случае, еслинедостатки не будут устранены подрядчикомв разумный срок, отказаться от исполнениядоговора и потребовать возмещенияубытков. При этом сторона, длякоторой наступили подобные обстоятельства,обязана предоставить другой сторонеподтверждение соответствующего органа. Стороны обязанынезамедлительно информировать друг друга оперемене своего местонахождения иилипочтовых адресов, платежных реквизитов.

Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. Заказчик обязуется в срокне позднее дней с моментаполучения макетов рассмотреть их иутвердить либо предоставить подрядчикусвои замечания и срок для устранения такихзамечаний.

1. Заказчик обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней рассмотреть представленные макеты и либо утвердить их, либо представить исполнителю свои замечания.
2. После подписания указанного акта претензии по качеству изготовленной продукции не принимаются.

Перечень работуслуг и их стоимость указывается в приложении 1 к настоящему договору возмездных услуг. Во всякое времяпроверять ход и качество работы,выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь вего деятельность. Предоставить продукцию в распоряжение заказчика в срок, установленный в п. Исполнитель обязан доставить заказчику готовую продукцию за свой счет по адресу, указанному заказчиком, в пределах территории г.

Компания светогор объемная, неоновая наружная и интерьерная реклама, реклама на. Стоимость работ и порядок оплаты по настоящему договору согласуется сторонами в приложениях к настоящему договору. Настоящий договор составлен в двухэкземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, по одному для каждой изсторон. Конечный срок выполнения работ 7 рабочих дней с момента перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.

• Ситибанк вправе отказать в предоставлении запрашиваемого кредита без объяснения причин отказа.
• В случае нарушения сроков поставки продукции исполнитель обязан выплатить заказчику неустойку в размере от общей суммы договора за каждый день просрочки поставки, но не более от суммы договора.

Другие новости по теме:

• Справка на визу для ип образец
• Книга регистрации лицевых счетов образец
• Резюме образец на работу в банк
• Образец списания огнетушителя
• Как составить коллективный договор в школе
• Образец акт передачи объекта
• 

Договор на разработку, изготовление и поставку рекламной

__________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________, действующ___ на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке, изготовлению (далее по тексту - "работы") и поставке рекламной/сувенирной продукции ____________________ (указать наименования продукции) Заказчику партиями в количестве, указанном в заказе на разработку и изготовление каждой партии продукции.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке:

1.2.1. Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту - "продукция"), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях.

1.2.2. Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон.

1.2.3. После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п. 1.2 настоящего Договора), Подрядчик осуществляет поставку разработанной и изготовленной продукции Заказчику в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2 настоящего Договора) предоставлять Подрядчику логотипы, слайды, тексты. технические характеристики и другие необходимые для выполнения работ материалы.

2.1.2. Производить приемку результата выполненных работ в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2.1.3. По требованию Подрядчика незамедлительно предоставлять ему необходимую информацию, сведения и материалы.

2.1.4. Принимать поставляемую Подрядчиком по настоящему Договору продукцию.

2.1.5. Оплачивать цену договора в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором и соответствующим техническим заданием.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению своих обязанностей в сроки, установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Разработать и изготовить продукцию в соответствии с условиями технического задания к настоящим Договором и передать ее в собственность Заказчика.

2.3.2. Выполнять работы с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием сроки.

2.3.3. При выполнении работ руководствоваться указаниями Заказчика.

2.3.4. Осуществить поставку продукции Заказчику по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, установленного п. 2.1.1 настоящего Договора.

3.1. Цена договора (цена выполнения работ по разработке и изготовлению соответствующей партии продукции, а также цена поставки такой партии продукции Заказчику), а также порядок ее оплаты устанавливаются Сторонами в соответствующих технических заданиях.

3.2. Оплата цены договора производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. После выполнения работ по каждому техническому заданию Сторонами производится сверка взаимных расчетов, в результате которой оформляется соответствующий акт.

4.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2.2 настоящего Договора) Подрядчик представляет на утверждение Заказчика разработанные макеты продукции.

4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее ______________________ дней с момента получения макетов рассмотреть их и утвердить либо предоставить Подрядчику свои замечания и срок для устранения таких замечаний.

После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет на утверждение Заказчику макеты продукции. Согласование производится в установленные настоящим пунктом сроки и порядке.

Права Заказчика в случае неустранения Подрядчиком замечаний в установленный срок определяются п. 2.2.3 настоящего Договора.

4.3. После согласования макета продукции Подрядчик выполняет работы по изготовлению продукции в срок, установленный техническим заданием к настоящему Договору.

4.4. По окончании изготовления продукции Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке.

4.5. В срок, установленный соответствующим техническим заданием, Подрядчик доставляет продукцию Заказчику по адресу, установленному в разделе 10 настоящего Договора.

4.6. Одновременно с продукцией Заказчику передается акт выполненных работ в двух экземплярах, а также товаросопроводительные документы на продукцию.

4.7. Заказчик обязуется в течение _______________________ дней после получения акта выполненных работ подписать его или представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в письменном виде с указанием всех претензий к поставленной продукции.

4.8. В случае если в установленный п. 4.7 настоящего Договора срок от Заказчика не поступит подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания, акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим образом на ________________ день с момента получения акта Заказчиком.

5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной Стороной.

5.2. В случае нарушения срока поставки продукции, установленного техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ___% от цены партии продукции, определенной в соответствующем техническом задании, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения срока оплаты цены договора, установленного техническим заданием, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком продукции, не соответствующей утвержденному макету, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- соразмерного уменьшения цены договора;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 2.2.3 настоящего Договора), а в случае, если недостатки не будут устранены Подрядчиком в разумный срок, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких, как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, сроки, предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.

6.3. О наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

7.2. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"_____________ ___ г.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9.1. Переписка Сторон (обмен документами, сообщениями) производится по факсу с незамедлительным направлением соответствующей Стороной подлинников документов, сообщений другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, сообщений представителю другой Стороны.

Документы, сообщения, полученные по факсу, считаются действительными до момента получения Сторонами подлинников таких документов, сообщений.

Документы, сообщения направляются по номеру факса, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

Документы, сообщения считаются направленными по факсу надлежащим образом при условии сообщения представителем другой Стороны номера входящего документа.

9.2. Настоящий Договор регулирует отношения по выполнению Подрядчиком работ по разработке и изготовлению продукции для Заказчика и отношения по поставке продукции Заказчику (смешанный договор).

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего местонахождения и/или почтовых адресов, платежных реквизитов.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.