Обслуживание кондиционеров - Договор на техническое обслуживание кондиционеров

1.2. Заказчик обязуется своевременно произвести оплату работ по обслуживанию кондиционеров.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость производства, связанных с этим работ составляет 3000,00 ( ) рублей, в т.ч. НДС 18% - 305 руб.08 коп. калькуляция проводимых работ изложена в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.2. Условия оплаты: 100% оплата производится в течение __ (____) дней после окончания работ на объекте и принятия работ Заказчиком.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки начала работ (п. 4.1. настоящего Договора) составляют 2 (два) рабочих дня с момента извещения Заказчиком о готовности проведения работ.
3.2. Периодичность проведения работ составляет один раз в ____ месяцев.
3.3. Внеочередные вызовы неограниченны, круглосуточный телефон экстренной поддержки: ________________
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Работы по обслуживанию осуществляются в один этап:
–диагностика, чистка, дезинфекция, ремонт и заправка систем кондиционирования.
Полное описание проводимых работ указано в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. После завершения всех работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ и необходимую эксплутационную техническую документацию. Все выявленные недостатки отражаются в Акте и устраняются Исполнителем в согласованные Сторонами сроки.
4.3. Заказчик в течение 3 (Трех) дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан принять выполненные работы и подписать Акт. В случае неподписания Акта приема-сдачи работ в течение 3 (Трех) дней и неполучения аргументированного отказа от подписания Акта, работа считается принятой.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан принять их досрочно.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон Постановления или Распоряжения Правительства РФ (правительственных органов), возникающие после заключения Договора.
6. гарантии
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество произведенных работ в течение шести месяцев после сдачи при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации. В случае обнаружения дефектов составляется совместный Акт и Исполнитель производит устранение дефекта за свой счет в течение срока гарантии при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации.
6.2. Условия и сроки гарантии на оборудование указаны в гарантийном талоне.
6.3. После окончания гарантийного срока, по согласованию Сторон, может быть заключен отдельный Договор на обслуживание установленной системы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При нарушении Заказчиком предусмотренных настоящим договором сроков оплаты Заказчик уплачивает другой стороне договора пени в размере 0,05% стоимости неоплаченных работ, оборудования и расходных материалов по договору за каждый день просрочки, но не более 10% этой стоимости.
7.2. При нарушении Исполнителем предусмотренных настоящим договором сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% этой стоимости.
7.3. Возникающие в процессе исполнения настоящего договора споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Заказчик предоставляет Исполнителю к сроку начала работ предварительно подготовленный объект, включая подготовку и доступность места выполнения работ. В случае отсутствия надлежащей подготовки, ответственность за срыв сроков исполнения работ несет Заказчик.
9.2. Заказчик обеспечивает наличие электрической потребляемой мощности, которая требуется для электропитания устанавливаемого оборудования, а также мест подключения его токоприемников.
9.3. В случае необходимости Заказчик производит согласование устанавливаемого оборудования в надлежащих инстанциях, с собственником здания, городскими службами и управлениями для монтажа оборудования на объекте Заказчика.
9.4. Заказчик предоставляет планы прохождения существующих магистральных и групповых инженерных коммуникаций, чтобы исключить их нарушение при выполнении креплений устанавливаемого оборудования и прокладки трубопроводов. Если при проведении монтажных работ, в частности, при сверлении отверстий в стене (стенах), креплении трубопроводов, будут нарушены линии электропроводок или других инженерных коммуникаций, о местонахождении которых Заказчик не уведомил Исполнителя, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.
9.5. Заказчик до начала работ проводит с сотрудниками Исполнителя инструктаж по технике безопасности в соответствии с местными условиями опасности и вредности.
9.6. Заказчик обязан выделять из числа своего персонала ответственных лиц за эксплуатацию электрических сетей, установок и систем для сопровождения сотрудников Исполнителя по помещениям.
9.7. В случае не обеспечения Заказчиком к началу или в процессе выполнения работ соответствующими условиями для установки оборудования, требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам техники безопасности и пожарной безопасности, Исполнитель имеет право перенести сроки выполнения работ и взыскать с Заказчика убытки.
9.8. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность оборудования, приобретенного у сторонних поставщиков. В случае неисправности оборудования, приобретенного не у Исполнителя, при правильном монтаже и подключении, Заказчик обязан полностью оплатить работы.
9.9. Сохранность монтажного оборудования и инструмента персонала Исполнителя на весь период выполнения работ обеспечивает Заказчик.
9.10. При поставке оборудования и расходных материалов допускается поставка моделей, имеющих отличия (расхождения) от буквенной аббревиатуры, без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.
9.11. Право собственности на поставляемое оборудование переходит от Исполнителя к Заказчику в момент его передачи по накладной.
9.12. Если при проведении монтажных работ возникает необходимость проведения дополнительных работ и приобретения необходимых материалов, стоимость которых не была включена в договор, стороны рассматривают вопрос о составлении дополнительной Спецификации, и ее оплаты по выставленному счету, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.
9.13. Исполнитель самостоятельно подключает линии к силовому щиту.
9.14. В отсутствии Заказчика на объекте представителем будет являться _________________________________________________________________
9.15. При доставке оборудования, Заказчик или его представитель, должен присутствовать в согласованный день на объекте, для принятия оборудования по накладной, иначе оборудование возвращается на склад Исполнителя и с Заказчика взимается дополнительная плата за понесенные в связи с этим издержки.
9.16. В случае передачи Заказчику оборудования и расходных материалов, не указанных в настоящем Договоре, данное оборудование и расходные материалы не могут подлежать удержанию и не могут быть признаны находящимися в залоге.
9.17. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряет силу.
9.18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору становятся неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления
9.19. Стороны обязуются все возникающие споры в процессе выполнения настоящего договора разрешать досудебным порядком, путем переговоров. В случае если Стороны не придут к общему решению в процессе досудебных переговорах, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.20. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по 1 (одному) для каждой Стороны, причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

10. Адреса и реквизиты сторон

Copyright MyCorp © 2016

Договор на обслуживание кондиционеров – скачать образец, бланк

Климатическое оборудование, установленное практически в каждом офисе и на большинстве промышленных и производственных объектах, отличается высокой надежностью и не требует постоянного технического обслуживания. Для периодического выполнения сервисных работ, как правило, приглашают специалистов, с которыми заключают договор на обслуживание кондиционеров.

В предмете договора указывают марку и модель кондиционера, объем проводимых в рамках ТО работ, а также их периодичность. Отдельным пунктом контракта стороны указывают стоимость технического обслуживания и фиксируют график внесения платежей и вид оплаты. В зависимости от сложности и состояния климатической системы, договор на обслуживание кондиционеров заключают на ежемесячное или ежеквартальное проведение работ. При желании в рамках этого контракта стороны оговаривают возможности внештатных выездов в случае поломки кондиционера.

Если вам нужен образец договора, скачать его можно здесь.

Договор на обслуживание кондиционеров

Образец договора на обслуживание кондиционеров

С образцом договора на техническое обслуживание кондиционеров в сервисном центре "Конвент" можно ознакомится по телефону: +7(495) 991-81-26 или отправив заявку на почту: 9918136@mail.ru. Сотрудники нашей компании оперативно предоставят типовойобразец договора на техническое обслуживание кондиционеров.

Образец договора на обслуживание кондиционеров в Москве и МО

Уважаемые посетители, сервисный центр "Конвент" с 2003 года предоставляет услуги по обслуживанию кондиционеров. Обязательной процедурой предоставления услуг в нашей компании есть заключение договора на техническое обслуживание кондиционеров. Вы можете предварительно ознакомиться с типовым образцомдоговора на техническое обслуживание кондиционеров в Москве по телефону: +7(495) 991-81-26. Типовой образец договорана обслуживание кондиционеров на Вашу электронную почту вышлют сотрудники нашей компании в течении нескольких часов.

Что входит в обслуживание кондиционеров:

Профилактика внутреннего блока кондиционера:

Чистка электрических соединений;

Чистка лопаток вентилятора;

Чистка дренажной системы и обработка дезинфекционным средством;

Обработка пластикового корпуса антисептическим средством;

Профилактика наружного блока кондиционера:

Чистка электрических соединений;

Диагностика рабочего давления в системе кондиционера;

Обслуживание кондиционеров стоимость Москва

Стоимость обслуживания кондиционеров сплит-систем

Скидки на ремонт и обслуживание кондиционеров 10% при заказе от 3-х штук.

Важно знать: Обслуживание кондиционеров на гарантии

Перед покупкой кондиционера проверьте наличие гарантийного талона, убедитесь в наличии подписи сотрудника компании и штамп компании. Вы должны знать, кто вам будет обеспечивать в дальнейшем ремонт оборудования, обслуживание (фирма-продавец, представительство или официальный дистрибьютор производителя).

Гарантийный талон не только должен сохраниться у Вас до конца гарантийного срока, он должен быть правильно оформлен (проставлены печати, дата покупки оборудования и срок гарантии кондиционера, маркировка кондиционера.)

Не забудьте прочитать инструкцию по применению! Не просто читайте инструкцию к кондиционеру, а выполняйте правила пользования климатическим прибором. которые там написаны.

Сервисный центр кондиционеров "Конвент" производит обслуживание кондиционеров следующих марок:

Обслуживание кондиционеров Panasonic (Панасоник)

Обслуживание кондиционеров Daikin

Дайкин обслуживание кондиционеров

Обслуживание кондиционеров LG

Обслуживание кондиционеров Mitsubishi

Обслуживание кондиционеров General

Обслуживание кондиционеров Hitachi

Обслуживание кондиционеров Samsung (Самсунг )

Обслуживание кондиционеров Toshiba

Обслуживание кондиционеров Ballu

Так же производим обслуживание кондиционеров других марок

Обслуживание кондиционеров по типам:

Обслуживание промышленных кондиционеров

Обслуживание центральных кондиционеров

Обслуживание настенных кондиционеров

Обслуживание напольного кондиционера

Обслуживание канального кондиционера

Обслуживание кассетного кондиционера

Обслуживание потолочных кондиционеров

Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров

Гарантия на обслуживание кондиционеров купленного в нашей компании составляет один год, гарантия на обслуживание кондиционеров купленного у сторонней организации составляет шесть месяцев.

Дополнительные услуги сервисного центра кондиционеров "Конвент" на обслуживание кондиционеров в Москве:

Сервисный центр кондиционеров "Конвент" это всегда надежное, качественное и недорогое техническое обслуживание кондиционеров в Москве. Наша команда специалистов старается для создания приятного климата в Вашем помещении.

Заказчику на заметку:

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» с 1 января 2010 года лицензирование видов деятельности в строительстве (проектирование, строительство зданий и сооружений и инженерные изыскания для строительства) полностью прекращается. Предоставление лицензий в этой области прекратилось с 1 января 2009 года, при этом действие ранее выданных лицензий сохранялось до 31 декабря 2009 года.

С 1 января участие в СРО стало единственной возможностью получить допуск к работам на объектах. Поэтому для компаний, выполняющих работы по кондиционированию, вентиляции, отоплению, холодоснабжению для продолжения своей законной деятельности необходимо вступить в СРО.

Не забудьте спросить документ о вступлении в СРО у компании, которая занимается монтажом, установкой или сервисным обслуживанием кондиционеров в вашем помещении или здании.

Комфортность жилья в первую очередь определяется по наличию свободного пространства. Особенно это важно для кухни, где не тол…
Читать далее

В районах, где воду не хлорируют или там, где очень плохие санитарные условия, есть несколько альтернативных методов для полу…
Читать далее

Техника никогда не предупреждает Вас о поломке, поэтому подготовиться к решению проблемы неисправности холодильника невозможн…
Читать далее

Производственная компания "Этна" в Москве изготовила по заказу сервисного центра кондиционеров "Конвент" сувенирную продукцию…
Читать далее

Договор на монтаж сплит-систем (установка кондиционера) с ИП

НА УСТАНОВКУ КОНДИЦИОНЕРОВ №____

г. _______ «____» _________ 2____г.

ИП Ф.И.О. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________. действующего на основании Свидетельства оо серия № 000000 от _____________ г. с одной стороны, и _________________________, в лице ___________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить установку и монтаж кондиционеров по адресу:_________________ _____________________________________________________________________.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату работ по установке кондиционеров.

Приложение №1 к договору.

Монтаж сплит-систем - это самый простой вид монтажа. Он выбирается в том случае, если сплит-систему нужно установить быстро, не повреждая стены и отделки.

. (фрагмент документа удален. Полную версию документа Вы можете скачать бесплатно и без регистрации, нажав кнопку загрузки (download) в верхней правой части экрана).

Договор на обслуживание кондиционеров

Договор на обслуживание кондиционеров дает возможность техническим службам организации планировать сроки проведения регламентных работ по климатической технике с тем, чтобы лучше подготовиться к сезону наибольшей нагрузки, и дает гарантии на получение технической поддержки и помощи в первоочередном порядке.

Стоимость работ по договору зависит от нескольких факторов: типа и мощности оборудования, количества единиц техники, периодичности обслуживания.

Договор на обслуживание кондиционеров с организациями заключается при количестве сплит-систем 3 и более. Ниже приводятся цены на обслуживание кондиционеров по договору

На обслуживание принимаются кондиционеры в работоспособном состоянии. До заключения договора проводится диагностика всего принимаемого на обслуживание оборудования, составляется акт о состоянии сплит-систем, при необходимости производится ремонт.

Стоимость выезда специалиста – по Москве – 500 рублей, по области – 900рублей.

- настенной сплит-системы – 800 рублей

- кассетной, напольной, напольно-потолочной, колонной сплит-системы – 1200 рублей

- канальной сплит-системы – 1500 рублей

Текст типового договора:

на техническое обслуживание кондиционеров No

г. Москва «___» __________201_ г.

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем

«Исполнитель», в лице __________________________________________________________,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________

________________________, действующего на основании ___________________ с другой

стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего договора является годовое техническое обслуживание

принадлежащего «Заказчику» климатического оборудования, установленного по адресу:

1.2. Перечень оборудования, периодичность технического обслуживания и стоимость работ

указаны в Приложении No1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы по техническому обслуживанию кондиционеров. Периодичность

проведения работ ___ раз_ в год. Примерные сроки проведения работ ________________

2.1.2. Перечень работ по техническому обслуживанию кондиционеров указан в Приложении

No2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Организовать доступ к месту проведения работ.

2.2.2. Произвести приемку выполненных работ по Акту приемки-сдачи работ,

установленной Исполнителем формы не позднее 2-х рабочих дней с момента выполнения

2.2.3. При отказе Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи работ он в течение 3-х

рабочих дней предъявляет Исполнителю в письменном виде перечень выявленных

недостатков, которые Заказчик устраняет в течение 5 рабочих дней. При отсутствии

письменного мотивированного отказа от подписания акта Заказчиком, работы считаются

выполненными Исполнителем в полном объеме, а Акт приемки-сдачи работ составляется в

2.2.4. Произвести оплату работы Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего

2.2.5. Оплатить дополнительные работы, признанные Сторонами необходимыми, если это

подтверждается принятым и подписанным сторонами дополнительным соглашением.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________________________________

ндс не облагается.

Установленная сумма может быть изменена при изменении по согласованию Сторон объема

и содержания работ, а также при выявлении необходимости проведения ремонтных работ.

3.2. При периодичности обслуживания два и более раз в год подписание Акта приемки-

сдачи и оплата работ производятся за каждое разовое обслуживание.

3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичного перечисления на

расчетный счет Исполнителя 100% стоимости выполненных работ в течение трех рабочих

дней с момента приемки работ.

3.4. Оплата по согласованию сторон может производиться любым другим способом, не

4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель гарантирует исправную работу оборудования в течение 6 месяцев после

проведения технического обслуживания за исключением следующих случаев:

- если в процессе проведения технического обслуживания была выявлена необходимость

проведения ремонтных работ, а Заказчик отказался от их проведения;

- если в течение гарантийного периода производился ремонт, обслуживание или

модернизация оборудования силами других организаций;

- если отказ произошел по причине нарушения Заказчиком правил эксплуатации

- если отказ оборудования был вызван стихийными бедствиями или неблагоприятными

4.2. При просрочке оплаты за выполненные работы Заказчик уплачивает пени в размере

0,1% за каждый день просрочки платежа.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств:

наводнение, ураганы, ливневые дожди и пр. и если эти явления непосредственно повлияли на

5.2. Срок исполнения обязательств по договору сдвигается соразмерно времени, в течение

которого действовали форс-мажорные обстоятельства.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генеральный директор Генеральный директор

__________________ /_______________ / __________________ /_______________ /

к договору на техническое обслуживание

No ______ от «___» ____________201_ г.

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.

1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу.

• произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками « ».
• предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
• провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
• выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

• выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;
• по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых. Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;
• по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;
• предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с до часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни. На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;
• предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;
• принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.

3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

В Тему: Договор на продвижение сайта в сети Интернет

3.3.Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.

4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.

4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни. Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочий день до начала проведения конкретных работ.

4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.

4.6. При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.

5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.

6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ.

В Тему: Договор поручения на продажу ценных бумаг

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. в установленном порядке.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.

7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора.

7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.

8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу.

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК: