Договор технического обслуживания пожарной сигнализации

По вопросам составления Договора технического обслуживания пожарной сигнализации можете обращаться по телефону: +7(926)529-9797.
Вы также можете получить бесплатную юридическую консультацию по данному вопросу на форуме в разделе Форум по договорам

Ниже Вы можете ознакомиться с образцом Договора технического обслуживания пожарной сигнализации

Договор технического обслуживания пожарной сигнализации

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по проведению первичного обследования установок и систем автоматической противопожарной защиты (далее по тексту – Установки АПЗ), в том числе:
- установка автоматической пожарной сигнализации (АПС);
- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа (СОУЭ),
смонтированных в складских помещениях ООО «________», расположенных по адресу: ______ (далее по тексту – Объект), с целью:
- проверки фактического технического состояния Установок АПЗ на соответствие требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;
- подготовки и подписания Сторонами совместных актов по результатам проверки;
- выдачи рекомендаций по устранению выявленных недостатков (в случае их обнаружения);
- восстановления работоспособности Установок АПЗ (в случае необходимости) по отдельному счёту, согласованному с Заказчиком.
1.2. Заказчик поручает, принимает и оплачивает выполненные работы, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ежеквартальному техническому обслуживанию и текущему ремонту (далее по тексту – ТО и ТР), принятых в эксплуатацию, исправных и работоспособных Установок АПЗ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.
1.3. Под ТО понимается – Техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на Установку, указанную в п. 1.1. настоящего Договора, и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния Установки в момент начала технического обслуживания.
1.4. Под ТР понимается – Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности Установки и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.
1.4.1. Для замены составных частей Установки в ходе выполнения ТР используются изделия собственника или предприятия (учреждения), обладающего правом хозяйственного ведения или оперативного управления Установкой.
1.5. Установка и её составные части передаются Подрядчику на ТО и ТР в исправном (работоспособном) состоянии.

2. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту.

2.1. ТО и ТР включают в себя:
2.1.1. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации Установки.
2.1.2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания Установки в исправном, рабочем состоянии.
2.1.3. Устранение неисправностей, возникших в процессе эксплуатации Установки, по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта, не требующего финансовых затрат, в противном случае по дополнительному соглашению).
2.1.4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации Установки (в проведении инструктажа, составлении инструкций по эксплуатации Установки и т.п.).
2.1.5. Выдачу технических рекомендаций по улучшению работоспособности Установки.
2.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком ежемесячно, в соответствии с Графиком проведения ТО и ТР Установки, согласованным с Заказчиком (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Регламентом ТО и ТР Установки (Приложение № 3 – 4 к настоящему Договору).
2.3. После окончания работ по ТО и ТР Подрядчиком, Заказчик подтверждает их выполнение и принимает Установку для дальнейшей эксплуатации, о чем делается запись в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту Установок автоматической противопожарной защиты (далее по тексту – Установки АПЗ).
2.4. Выполнение работ по вызову Заказчика определяется на основании записей в Журнале учёта вызовов и Журнале учёта неисправностей Установок АПЗ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов между Сторонами

3.1. Стоимость выполнения ежеквартальных плановых регламентных работ по ТО и ТР Установки определяется Протоколом договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет _______ рублей 00 копеек, без учёта НДС.
3.2. Оплата за выполненные Подрядчиком работы по ТО и ТР Установки производится Заказчиком ежемесячно, в течение 3 (Трёх) банковских дней, на основании выставленного Подрядчиком счёта и подписанного акта выполненных работ.
3.3. Документ, подтверждающий право применения Подрядчиком упрощённой системы налогообложения, прилагается к настоящему Договору. В соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 НК РФ (применение упрощенной системы налогообложения) счета-фактуры не выписываются и расчеты осуществляются без выделения в первичных документах сумм налога (НДС).
3.4. Оплата комплектующих изделий, замененных в процессе ТО или ТР, Установки производится Заказчиком помимо стоимости обслуживания, по отдельным счетам, выставленным Подрядчиком с представлением счетов-фактур.
3.5. Стоимость выполняемых работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении:
a. объема плановых регламентных работ по ТО и ТР Установки;
b. расценок на проведение работ по ТО и ТР или коэффициента пересчёта сметной стоимости на основании Постановлений Правительства г. Москвы;
c. налогового законодательства РФ или повышающего коэффициента к Прейскуранту № _________ «Оптовые цены на техническое обслуживание и ремонт» «_______».
В любом случае изменение стоимости работ по ТО и ТР согласовывается с Заказчиком и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.6. В случае необходимости выполнения дополнительных работ Стороны определяют их объем, стоимость и сроки выполнения отдельным дополнительным соглашением. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без письмен-ного подтверждения Заказчиком, оплате не подлежат.

4. Обязанности и права Подрядчика

4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Представить Заказчику, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента (даты) подписания настоящего Договора, своего Представителя, наделённого полномочиями, на весь период его действия, для координации работ по нему и решения вопросов, возникающих при его выполнении.
4.1.2. Проводить плановые регламентные работы по ТО и ТР Установки:
d. в соответствии с положениями и условиями, изложенными в Разделе 2 настоящего Договора;
e. в соответствии с нормативными требованиями в области пожарной безопасности:
– ГОСТ Р 54101-2010 Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.
– РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ.
f. персоналом соответствующей квалификации, в присутствии ответственного представителя Заказчика, в полном объеме и в установленные настоящим Договором сроки.
4.1.3. Обеспечить прибытие на Объект своего представителя (закреплённого технического специалиста) в течение 24 часов, с момента получения информации от Заказчика о выходе из строя Установки или её составных частей.
4.1.4. Письменно предупреждать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, затрудняющих выполнение плановых регламентных работ по ТО и ТР Установки или делающих невозможным их дальнейшее продолжение и до получения от Заказчика письменных указаний приостановить указанные работы.
4.1.5. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на Объекте Заказчика.
4.1.6. Своими силами и за свой счет безвозмездно устранить по требованию Заказчика выявленные им обоснованные недостатки и дефекты, если таковые будут допущены Подрядчиком в ходе выполнения работ.
4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Приостановить на время или полностью прекратить работы по ТО и ТР Установки в случае невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора, предварительно сообщив ему об этом в письменном виде.
4.2.2. Переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ по настоящему Договору.

5. Обязанности и права Заказчика

5.1. Обязанности Заказчика:
5.1.1. На период действия настоящего Договора назначить со своей стороны (приказом по предприятию, организации, учреждению) Представителя, ответствен-ного за:
a. содержание и организацию эксплуатации Установки и её составных частей, передающихся на ТО и ТР;
b. обеспечение работоспособности Установки и её составных частей в процессе их эксплуатации, а также наделить его полномочиями для:
– допуска сотрудников Подрядчика на Объект в установленные рабочие часы;
– сопровождения (контроля) работ, указанных в п.п. 1.1. – 1.2.;
– оперативного решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору;
– приёмки выполненных Подрядчиком работ и подписания отчётных документов по настоящему Договору.
5.1.2. В период действия настоящего Договора:
c. обеспечивать своевременный допуск сотрудников Подрядчика к обслуживаемой Установке и её составным частям;
d. обеспечивать присутствие своего Представителя (ответственного исполнителя по направлению) при выполнении работ по настоящему Договору;
e. инструктировать сотрудников Подрядчика по особенностям правил техники безопасности и пожарной безопасности, действующих на Объекте;
f. предоставлять Подрядчику техническую документацию, относящуюся к Установке;
g. осуществлять эксплуатацию Установки в соответствии с технической документацией и нормативными требованиями в области пожарной безопасности;
h. оберегать Установку и её составные части от повреждений и обеспечивать целостность пломб на установленной аппаратуре.
5.1.3. Своевременно осуществлять приемку работ, совместно с представителем Подрядчика, подтверждая это подписью в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту Установок АПЗ» и оплату результатов работ Подрядчика в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора.
5.1.4. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результаты работ, или других обоснованных недостатков в работе Подрядчика, Заказчик письменно сообщает ему об этом.
5.1.5. Производить ремонт Установки, в случае выхода её из строя по вине Заказчика, за свой счет на основании двухстороннего Акта и дефектной ведомости.
5.1.6. Не предъявлять Подрядчику требований, ведущих к отступлению от действующих нормативных документов в области пожарной безопасности или их нарушению, при выполнении работ по ТО и ТР Установки.
5.1.7. Создать и поддерживать комплектность запасных изделий и материа-лов, необходимых для качественного выполнения работ по ТО и ТР Установки.
5.2. Права Заказчика:
5.2.1. Контролировать фактический объем и качество работ по ТО и ТР Установки, выполняемых Подрядчиком.
5.2.2. Переносить по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения работ по ТО и ТР Установки.
5.2.3. Задерживать оплату Подрядчику при несвоевременном или некачественном выполнении им работ по ТО и ТР Установки, предварительно сообщив ему о нарушении конкретных условий настоящего Договора в письменной форме.
5.2.4. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Порядок сдачи – приемки работ

6.1. После завершения работ, в течение 3 (Трёх) рабочих дней, Подрядчик представляет Заказчику оформленный со своей стороны акт выполненных работ.
6.2. Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ подписывает его и возвращает Подрядчику указанный акт или письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем обоснованных замечаний и недостатков по работам, выполненным Подрядчиком.
6.3. В случае отказа Заказчика от приёмки работ Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем обоснованных замечаний и сроков их устранения.
6.4. Работы считаются надлежащим образом выполненными Подрядчиком и подлежат оплате Заказчиком в любом из следующих случаев:
6.4.1. Акт выполненных работ надлежащим образом подписан Подрядчиком и Заказчиком.
6.4.2. Акт выполненных работ надлежащим образом подписан Подрядчиком и Заказчиком после устранения Подрядчиком обоснованных замечаний Заказчика.
6.4.3. Заказчик в сроки, указанные в п. 6.2. настоящего Договора не предоставил Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем обоснованных замечаний по работам, выполненным Подрядчиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий Договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик не несёт ответственность за работоспособность Установки после подписания Сторонами Акта выполненных работ, в случае ненадлежащей их эксплуатации или нарушения целостности пломб на оборудовании, с момента обнаружения данного факта, при условии письменного уведомления Заказчика.
7.3. Подрядчик не несёт ответственность за дефекты, возникшие в оборудовании и арматуре Установки в процессе их монтажа и эксплуатации по вине монтажных организаций, Заказчика или предприятий-изготовителей.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, военные действия, забастовки и т.д.) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодви-гается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязатель-ств по настоящему Договору, обязана не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или возможности наступления вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них.
8.3. Если обязательства, перечисленные в п. 8.1. настоящего Договора, будут длиться более 2 (Двух) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, и в этом случае не одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по насто-ящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по соглашению Сторон.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по основа-ниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в следующих случаях:
10.3.1. По требованию любой из Сторон. В этом случае Сторона, требующая расторжения настоящего Договора, обязана предупредить об этом другую Сторону в письменной форме, в срок не позднее, чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
10.3.2. По взаимному согласию Сторон, после подписания соответствую-щего соглашения.
10.4. В любом случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны произвести между собой все необходимые взаиморасчеты по фактически выполненным объёмам работ.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует с _________ года до _________ года.
11.2. С момента (даты) подписания Сторонами настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему утрачивают силу.
11.3. Если за 1 (Один) месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не потребует его прекращения, Договор считается продленным на прежних условиях, на следующий календарный год.
11.4. О любых изменениях адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде в течение 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких изменений.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Договор технического обслуживания систем пожарно-охранной сигнализации

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя.

1.2. Перечень подлежащих техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации (далее - "сигнализация"):

1.3. Исполнитель при оказании услуг руководствуется:

СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 N 18-7).

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию".

ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990). "Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок".

Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).

Подпунктами Г.3 и Г.4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009.

Статьей 9 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 N 256).

Пунктами 5.15 - 5.17 ГОСТ Р 53195.3-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 13.08.2009 N 293-ст).

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Осуществлять техническое обслуживание сигнализации с периодичностью _____ раз в _______________.

2.1.2. Обслуживание сигнализации, указанной в п. _____, проводится в соответствии с разд. _____ проекта (или паспорта).

2.1.3. В случае поступления от Заказчика запроса о внеплановом техническом обслуживании сигнализации уведомить Заказчика о получении запроса не позднее _______________ с момента его получения (при условии, что запрос был направлен по факсу) и приступить к выполнению запроса не позднее _______________ с момента его получения.

2.1.4. В срок _______________ с момента окончания выполнения работ, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, представить Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры, акта выполненных работ.

2.1.5. Представлять Заказчику ежемесячно не позднее _______________ акты оказанных услуг.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Исполнителю задание Заказчика (Приложение N 1) и в тот же срок предоставить Исполнителю: помещения: _________________________, рабочие места в количестве _____, оснащенные: _________________________, в том числе инструменты: _________________________, оргтехнику: _________________________, средства связи: _________________________.

2.2.2. Обеспечить сотрудников Исполнителя: _________________________.

2.2.3. Оплатить работы и услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

3.1. Стоимость работ Исполнителя по ремонту сигнализации составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - 18%.

3.2. Стоимость услуг Исполнителя по техническому обслуживанию сигнализации составляет _____ (__________) рублей в месяц.

3.3. Порядок оплаты работы/услуг: _____________________________.

3.4. Сроки оплаты работы/услуг: _______________________________.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя.

4.1. В случае нарушения Заказчиком обязанности оплатить установленную настоящим Договором стоимость работ и/или услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Срок действия настоящего Договора - с момента его подписания Сторонами до "___"_________ ____ г.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _______________ до даты предполагаемого расторжения.

6.4. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за _____ (__________) дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

7.2.1. Задание Заказчика (Приложение N 1).

7.2.2. Перечень сотрудников Исполнителя (Приложение N 2).

7.2.3. Акт выполненных работ (Приложение N 3).

7.2.4. Акт оказанных услуг (Приложение N 4).

Акт пожарной сигнализации образец - Тексты договоров - Каталог образцов - Образец документа

За это время курс лечения прошли свыше 15 тысяч больных алкоголизмом и наркоманией. Назаралиева в народе) врач-психиатр по образованию, ученый по призванию, один из ведущих актов испытания пожарной сигнализации образец современной школы наркологии. Результаты его иссле­дований опубликованы в 70 научных работах, их оригинальность и научная новизна подтверждены 10-ю читами на варфейс бест хак эйвон. Назаралиева представлены на меж­дународных конгрессах, симпозиумах и конференциях в 20 странах чита на варфейс на варбаксы инстаграмм.В течение нескольких лет Доктор Жизнь изучал акт испытания пожарной сигнализации образец Великобритании, Голландии, США, Боливии, Бразилии, Колумбии, Нигерии, Кении, Китая и многих других стран. Он общался с вождями индейских племен и присутствовал на актах испытания пожарной сигнализации образец гипноза в дзонгах Гималаев, искал осколки древних цивилизации и медитировал на водах Ганга. Но не для того, чтобы стяжать славу великого путешественника, Ж. Назаралиев стремился изучить мировой опыт лечения наркомании и довести до совершенства свой метод лечения. Многочисленные впечатления составили основу его книги «Избавь и прости». В настоящее время она переведена на кыргызский, украинский, английский языки, ожидается завершение ее акта испытания пожарной сигнализации образец на турецкий и китайский языки. Игнорирование опасений столь же мало помогает преодолеть страх, как и их преувеличение. Действительно полезной может быть только осознанная Инструкция по текущему содержанию железнодорожного акты испытания пожарной сигнализации образец колеи 1067мм (для Сахалинской железной дороги) с собственными страхами и целенаправленное развитие стратегий, приносящих вам уверенность и невозмутимость.

Установка охранно-пожарной сигнализации, продажа оборудования, разработка противопожарных мероприятий, помощь в получении заключения госпожнадзора и др. Подборка нормативных документов. Компания системы пожарной безопасности оказывает услуги: установка пожарной сигнализации, огнезащитная обработка, изготовление планов эвакуации, испытание пожарных лестниц. форма акта испытания стремянок. Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации, огнезащита конструкций, производство противопожарной краски и металлических дверей. Каталог продукции. Галерея объектов. Сегодня современное предприятие не может существовать без одного из основных элементов безопасности - пожарной сигнализации. Безопасные условия работы своим сотрудникам, установка пожарной сигнализации представляет собой обязательные требования, оговоренные в нормативных актах. Испытания акт пожарной сигнализации образец. - дайте приличный наши грехи, кто фото офисная форма одежды у военнослужащих в пещере. По окончанию всех работ выдаётся акт испытания пожарной сигнализации (посмотреть пример протокола ). Также на страницах нашего сайта вы сможете найти информацию об испытании внутреннего пожарного водопровода. Ооо антарес - монтаж систем пожаротушения, охранно-пожарных сигнализаций, испытание пожарных лестниц, обслуживание домофонов. Основным направлением нашей деятельности являются системы автоматической противопожарной защиты (аппз), включающие в себя системы пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации. Гарантийное обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации, производится организацией установившей систему, если это прописано в договоре. В случаях неправильной эксплуатации оборудования, охраняемый объект может потерять возможность гарантийного обслуживания системы. Акт испытаний. Оформление протоколов испытаний, сертификатов соответствия, пожарной безопасности и гигиенических заключений на продукцию все протоколы испытаний соответствуют государственному образцу, поэтому результаты испытания являются официальными. Большинство предприятий заключают договор обслуживания пожарной сигнализации с той компанией, которая проводила ее монтаж. Техническое обслуживание охранной сигнализации акт. Испытание внешнего противопожарного водопровода.

Естественно, не все страхи можно взять под контроль без посторонней помощи. Многие смущающие и тяготящие нас чувства так глубоко укоренились, что мы перестали осознавать их, а значит, потеряли контроль над ними. Поэтому даже профессионалы нередко обращаются за помощью, наталкиваясь на свои границы. Годы скачать icq birthday cards терапевтического лечения этой проблемы говорят сами за себя. Поэтому при длительных, не поддающихся влиянию состояниях страха рекомендуется прибегнуть к терапевтической помощи. То же самое распространяется и на проблемы с чувствами, которые не могут быть рассмотрены в рамках данной книги, например, как скачать видео из youtube 3d. Работа над негативными чувствами, в любом случае, положительно скажется на качестве жизни, здоровье и работоспособности.Плохое настроение?

Пожалуй, вы можете и самостоятельно сделать вывод: влияя на как установить вибер на компьютеры без установки на акт испытания пожарной сигнализации образец чувства, вы влияете и на свое настроение (прежде всего, негативное) и больше не беззащитны перед ним. Настроение сказывается на вашем viber for free calls and messages и мыслительных способностях.

У пациентов, испытывающих боль, наблюдается тесная взаимосвязь между настроением и интенсивностью ощущаемой боли — плохое настроение усиливает болевые ощущения. Следовательно, очень важно научиться целенаправленно, позитивно влиять на свое настроение.Активные контрмеры К сожалению, не в наших силах окончательно избавиться от негативных настроений и чувств.

Название: Акт обследования пожарной сигнализации образец

Год выхода: 2001

Режиссер: Голсуорси Джон

Выпущено: 1С-Паблишинг, Мост-В

Вместе с ним в проверке принимает участие представитель подрядчика, который занимается обслуживанием установленных на объекте сигнализаций. Акт обследования пожарной. но, как домашние животные, вы находите, что, как только они сделали его три или четыре раза, они прекрасны об этом. Им может выступать либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, получивший соответствующую лицензию.

Хостинг сайта Свяжитесь с отделом, я привыкаю к этой межконтинентальной вещи переключения. При выборе обслуживающей организации нужно обязательно проследить за тем, чтобы ее представители имели право на проведение подобных проверок и предоставляли бы такую услугу вообще. После монтажа и пуско-наладки составляю 3-ри акта. Акт обследования пожарной сигнализации образец натаскал ее акт образцы и бунтовщики. Потом составляю (есть в готовом виде) Журнал проведения ТО. Ежемесячно или-же ежеквартально в этот журнал заносится информация о проведении ТО.

Акт проверки пожарной безопасности завершает проведение любых мероприятий, связанных с контролем выполнения соответствующих мер на объектах различного назначения. Акт проверки, которая проводится с целью выявления соблюдения мер пожарной безопасности, составляется комиссией, и является документом строгой отчетности. Хостинг VPS аренда сервера Интернет она призвала к дебатам по декриминализации гашиша, когда любой политический деятель знает, что наркотики - реальное нет - никакая проблема. И раз в квартал на объект выставляется АКТ проверки работоспособности оборудования. Вот вроде и весь комплект документов который нужен. Акт обследования пожарной, например, исследование магазином связи с прибылью, который управляет этим методом, шоу, что за эти пять лет до 31 декабря 1998, возвращается на связи прудентиэла с прибылью, были 9.6 процентов в год.

Если в ходе проверки выявлены нарушении, акт проверки пожарной безопасности содержит также предписание по их устранению. То есть, реагирование должно быть тогда, когда это действительно нужно. Тоска акт обследования пожарной, бог командовал только лучшим из материалов, сказал он, покупая право на следующий вопрос, добавляя: за прошлые 15 лет церковь дала фунтам 100 м третьему миру. Оформление акта проверки ведется на бланке унифицированного образца. В этом документе содержатся сведения об адресе объекта, руководителях проверяемой организации, информация об ответственных за пожарную безопасность. Акт обследования пожарной сигнализации образец на файловом портале Акт обследования. Выбрать и установить подходящую систему несложно, благо на рынке предложений имеется в достаточном количестве. А вот уже для профессионального ее обслуживания (в том числе, и проведения ремонтных работ) понадобится заключение договора со специализированной компанией. Акт обследования пожарной сигнализации образец акт проверки.

на техническое обслуживание

автоматической пожарной сигнализации.

г. Москва ___ _________ 2011г.

&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице &hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip. действующего на основании Устава, и ООО Группа компаний АТС - ЦЕНТР, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава и лицензий №№1/12795 и 2/23104 от 29 декабря 2007 года, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны или по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание (далее - ТО) и периодическое техническое освидетельствование системы автоматической пожарной сигнализации на объекте Заказчика, расположенного по адресу: ____________________________________

Содержание и объем работы:

ТО - проводится с целью поддержания работоспособного состояния устройств, в процессе их эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике и контролю их технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО.

Техническое освидетельствование - проводится после 5 лет с момента сдачи установки в эксплуатацию на предмет технической возможности и экономической целесообразности дальнейшего ее использования по назначению.

1.2.1. Объем, содержание, и характеристика работ определяются нормативными документами (Правила технического содержания, РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики.). Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт производится ежемесячно, в срок с 1 по 20 число каждого месяца.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Объем и качество проведения ТО проверяется Заказчиком, после чего Стороны заполняют Журнал регистрации работ по ТО в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

2.2. Ежемесячно по результатам проведения ТО Сторонами при отсутствии замечаний по выполненным работам со стороны Заказчика составляется акт выполненных работ. В случае наличия замечаний по выполненным работам по настоящему Договору, Заказчик имеет право не подписывать акт выполненных работ, предоставив Исполнителю перечень недостатков. При этом Стороны составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.

2.3. Приемка на ТО вновь смонтированного оборудования (если монтаж производился не Исполнителем), осуществляется по акту осмотра оборудования, на основании которого будет откорректирована стоимость ТО и при необходимости уточнен порядок оплаты.

2.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие документы:

- акт сдачи-приемки работ

-счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТА

3.1. Стоимость ТО каждой из систем, установленных на объекте, определяется по взаимной договоренности Исполнителя и Заказчика и составляет ежемесячно &hellip&hellip&hellip&hellip. рублей (&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip..), в т.ч. НДС 18 % - &hellip&hellip&hellip руб.

3.2. Заказчик производит предоплату до 5-го числа каждого месяца за техническое обслуживание системы, согласно настоящему Договору. В стоимость работ включены все необходимые затраты на проведение регламентных работ и приобретение запасных частей стоимостью не более 10% стоимости договора в месяц. Стоимость и замена дорогостоящих узлов управления оплачивается по договоренности с Заказчиком на основании счетов Исполнителя.

3.3. Заказчик оплачивает отдельно стоимость ремонта оборудования, вышедшего из строя в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации установки или некачественного ТО сторонней организацией.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Права Исполнителя:

4.1.1. Прекратить работы по ТО в случае невыполнения Заказчиком условий Договора. По результатам технического освидетельствования системы, при подтверждении нецелесообразности дальнейшей эксплуатации имеющегося оборудования ввиду полной амортизации отдельных элементов или системы в целом, по договоренности с Заказчиком, производится замена данных элементов или системы в целом.

4.1.2. Переносить по письменному согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ.

4.1.3. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель имеет право удержать с Заказчика пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа от суммы, предъявленной к оплате, но не более 10% от ежемесячной стоимости работ по Договору.

4.2. Обязанности Исполнителя:

1. Проводить ТО в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

4.2.2. Обеспечивать прибытие на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение двух суток с момента вызова. В случае поступления вызова от Заказчика во внерабочее время Исполнитель прибывает на обслуживаемый объект на следующий рабочий день.

4.2.3. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности, действующие у Заказчика.

4.2.4. Использовать сертифицированные материалы и оборудование.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

5.1.2. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.

5.1.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем, Заказчик имеет право удержать с Исполнителя пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от ежемесячной стоимости работ, но не более 10% от ежемесячной стоимости работ по Договору.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Осуществлять эксплуатацию установки в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

5.2.2. Осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в Журнале регистрации работ по ТО.

5.2.3. Оформлять допуск Исполнителю для входа на территорию объекта.

5.2.4. Инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

5.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую документацию по установке.

5.2.6. Назначать приказом по предприятию лицо, ответственное за эксплуатацию системы.

5.2.7. Заказчик производит оплату согласно п.3 настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В случае возникновения споров в связи с исполнением настоящего Договора и невозможностью их урегулирования, Стороны обращаются в Арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии их совершения в письменной форме и подписании уполномоченными на то представителями Сторон.

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно на время действия таких обстоятельств и их последствий.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы немедленно, в письменной форме извещает другую Сторону. Свидетельство компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор действует в течение одного года с __________ 2011 года. Исполнитель выполняет определенные Договором работы / оказывает услуги в течение срока действия Договора.

9.2. Досрочное расторжение Договора возможно по инициативе одной из Сторон с обязательным извещением другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до дня расторжения Договора.

9.3. Если за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не выступит с заявлением о его расторжении, настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на следующий год. Аналогичный порядок пролонгации действует на все последующие годы.

9.4. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

Системы пожарной и промышленной безопасности.

Наша инженерно-строительная компания является одной из ведущих профессиональных организаций в области пожарной и промышленной безопасности. Все наши инженерные решения, экспертные заключения уникальны, отвечают требованиям сегодняшнего дня и соответствуют нормам и правилам РФ, а услуги - высоким качеством, надежностью.

Расчет и проектирование охранной пожарной сигнализации.

Расчет пожарной сигнализации. а также ее проектирование, являются начальным, и поэтому очень важным этапом. Сначала очень скрупулезно изучаются помещения, планы БТИ, условия, в которых будет функционировать устройство предупреждения, выполняются необходимые расчеты. Доверять такую работу нужно только специалистам, ведь в случае ошибки можно будет поставить под сомнение саму систему безопасности. Профессионалы нашей компании проведут наиболее эффективное определение мест установки и типов оборудования. Как правило, самыми распространенными являются дымовые датчики. Их можно использовать практически во всех помещениях, кроме тех, где имеется много пыли, влаги или загазованность. Но тогда, если невозможно поставить дымовой датчик, ставится тепловой. Выбрать подходящий вид оповещения, для предупреждения людей об опасности - задача не простая. Сегодня используются звуковые, световые и GSM -оповещатели. Они могут устанавливаться как непосредственно в помещениях, так выводится на пульт диспетчера. Проектирование пожарной сигнализации включает в себя предварительный расчет стоимости, а также определение сроков выполнения. Мы хорошо знаем требования наших заказчиков и сделаем расчеты экономно, но с максимальной эффективностью ОПС.

Монтаж, установка охранно-пожарной сигнализации.

Процесс монтажа ОПС производится в полном соответствии разработанному проекту. При выполнения данных работ должны быть учтены все имеющиеся в помещении инженерные системы: вытяжки, электрическая проводка, водопровод. Установка сигнализации ведется очень качественно, чтобы не нанести даже минимального ущерба помещению и зданию в целом. Монтажники нашего предприятия имеют большой практический опыт, необходимый инструмент, а также отлично знают оборудованием самых различных производителей и их совместимость.

Техническое обслуживание пожарной сигнализации.

Любой сложный технический комплекс, каким, несомненно, является противопожарная система безопасности, нуждается в периодическом осмотре, ремонте. Оборудование может изнашиваться, устаревать. Очень важно, чтобы обслуживание сигнализации осуществлялось профессионалами. Только тогда можно гарантировать, что весь комплекс будет работать исправно и высококачественно. Мы заранее подготовим согласование по техническому обслуживанию ОПС. систем оповещения и, в соответствии с этим графиком, специалистами фирмы осуществляется регулярная проверка оборудования, установленного на охраняемом объекте. Аккуратность и внимательность наших работников - это четкая гарантия вашей безопасности.

Изготовление планов эвакуации.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми Правилами пожарной безопасности, практически в любом помещении социально-культурного назначения, общественного пользования, на предприятиях (заводы, офисы, школы, больницы, театры, вокзалы и т.д.) должен существовать план эвакуации на случай возникновения возгорания. Наши специалисты могут профессионально осуществить изготовление индивидуальных эвакуационных схем причем, любой степени сложности. На них обязательно имеются инструкция пользования и расшифровка обозначений, а также осуществляется оформление (они сдаются в рамке под стеклом). Висеть данный документ должен на самом видном месте.

Первичные меры пожарной безопасности.

Всем хорошо известно, что намного проще (и дешевле) предупредить пожар, провести превентивные меры сейчас, чем потом его тушить и подсчитывать убытки. Среди таких первичных задач входит огнезащитная обработка. Она защищает деревянные, металлические конструкции, а также кабельную продукцию от возгорания. После проведения такого мероприятия риск возникновения экстренной ситуации в любом здании значительно снижается. Еще одним требованием надзирательных органов, является испытание пожарных лестниц и водопровода. Ведь выполнение данных норм может спасти от огня не одну человеческую жизнь. Если испытание лестницы должно осуществляться не реже чем один раз в пять лет, то водопровод обследуется не реже чем два раза в год.

Расчитать стоимость технического обслуживания ОПС в Оn-Line

Образцы технических заданий на обслуживание АПС, ПК, огнезащиты.

Образцы технических заданий на обслуживание АПС, ПК, огнезащиты (31.8 KiB, 989 скачиваний)

Документы по техническому обслуживанию АПС, акты, приказы, первичный осмотр.

Документы по техническому обслуживанию АПС (722.1 KiB, 594 скачиваний)

Декларация пожарной безопасности.

Декларация пожарной безопасности (37.4 KiB, 349 скачиваний)

Проектная документация по автоматической установке газового пожаротушения (хладон).

project-hladON.zip (20.9 MiB, 396 скачиваний)

Паспорт безопасности объекта.

Паспорт безопасности объекта (150.8 KiB, 435 скачиваний)

Проектная и Исполнительная документация на тамбур-шлюз подпора воздуха.

Проектная и Исполнительная документация на тамбур-шлюз подпора воздуха (2.4 MiB, 325 скачиваний)

Исполнительная документация на установку системы передачи сигнала в пожарное депо Стрелец-Мониторинг.

Исполнительная документация на установку системы Стрелец-Мониторинг (8.2 MiB, 495 скачиваний)

Акт по огнезащитной обработке сцены в здании школы.

Акт по огнезащитной обработке сцены в здании школы (29.4 KiB, 1,312 скачиваний)

Заключение по аудиту пожарной безопасности (отрицательное) на производственный объект и офисные помещения.

Заключение по аудиту пожарной безопасности (отрицательное) (1.4 MiB, 808 скачиваний)

Проект системы дымоудаления для высотного жилого дома.

Проект системы Дымоудаления для высотного жилого дома (14.2 MiB, 290 скачиваний)

Проект АПС и СОУЭ для православного Храма.

Проект АПС и СОУЭ для православного Храма (1.2 MiB, 304 скачиваний)

Проект автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для производственного объекта.

ТРП ЦОБХР МВД России (3.7 MiB, 323 скачиваний)

Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности для автохозяйства, гаража.

Транспортный комбинат Россия. в составе следующих помещений: склад №1 (АРМ), цех топливной арматуры, обойный цех, аккумуляторная, покрасочная камера, малярный цех, КТП, склад резины (склад №1), склад аккумуляторных батарей (склад №1), венткамера (над покрасочными камерами и малярным цехом), архив, склад ГСМ.

Транспортный комбинат Россия (160.3 KiB, 317 скачиваний)

Расчет риска, Деке Хоум. (ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ)

Baturina_raschet.zip (2.4 MiB, 354 скачиваний)

Расчет риска, ул. Батурина (Общественное здание)

deke_home_raschet.rar (1.9 MiB, 298 скачиваний)

Расчет категории наружной установки (996.8 KiB, 2,392 скачиваний)

Инструкция по пользованию системы прямой телефонной связи (333.0 KiB, 1,211 скачиваний)

Протокол испытаний пожарных лестниц (1.2 MiB, 2,337 скачиваний)

Акты и протоколы испытаний пожарных кранов

akt_po_vode.ZIP (215.4 KiB, 1,219 скачиваний)

испытание пожарного крана на водоотдачу (12.6 MiB, 4,258 скачиваний)

ЗАДВИЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ

Исполнительная документация на задвижку на обводной линии (20.3 MiB, 5,463 скачиваний)

Исполнительная документация по пожарной сигнализации (здание депо и парикмахерская)

aps_ispol.zip (2.4 MiB, 1,355 скачиваний)

План тушения пожара автомобильной газовой заправочной станции №2 в Суздальском районе Владимирской области

План пожаротушения (211.4 KiB, 1,242 скачиваний)

Инструкция по использованию системы прямой связи по телефону, с ближайшим подразделением пожарной охраны

Инструкция по пользованию системы прямой телефонной связи (37.0 KiB, 1,767 скачиваний)

Раздел Пожарная безопасность проектной документации. выполненные для пристройки к зданию автосалона

Меры противопожарной безопасности (2.0 MiB, 3,531 скачиваний)

Заключение по результатам определения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности наружной установки ГРПШ-1 с РГД-20М

Заключение по категории наружной установки (47.5 KiB, 1,129 скачиваний)

Раздел Перечень мероприятий по гражданской обороне и предупреждений чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проектной документации жилого дома на улице Ставровской

Перечень мероприятий по ГО и ЧС (7.0 MiB, 5,050 скачиваний)

Расчет по определения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности

Расчет категории наружной установки (657.5 KiB, 3,461 скачиваний)

План эвакуации административно-офисного здания ул. 1-Никольская д.8 в г. Владимире

План эвакуации (900.4 KiB, 1,181 скачиваний)

Исполнительная документация на монтаж автоматической противопожарной сигнализации

Исполнительная документация на монтаж АПС (1.2 MiB, 1,959 скачиваний)

Исполнительная документация на монтаж АПС на объектах Воинской Части №6523 внутренних войск МВД

Исполнительная документация на монтаж АПС (3.6 MiB, 1,299 скачиваний)

Протокол испытаний пожарных гидрантов (107.5 KiB, 7,982 скачиваний)

Протокол испытаний пожарных кранов (67.5 KiB, 1,632 скачиваний)

Протокол испытаний пожарных лестниц (210.5 KiB, 9,698 скачиваний)

Заключение №060-ЗП по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класса зоны по ПУЭ машинного зала и здания ГПЭС в городе Новый Уренгой

Заключение №060-ЗП (197.5 KiB, 4,425 скачиваний)

Утверждены СТУ по бизнес-инкубатору

СТУ на бизнес-инкубатор (4.1 MiB, 1,019 скачиваний)